员工劳动合同（有固定期限） 预览

　　甲方（用人单位）名称：
　　乙方（劳动者）姓名：
　　为确立劳动关系，保护用人单位和劳动者的合法权益，根据中华人民共和国《劳动法》和《劳动______合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同。
　　一、劳动合同期限
　　双方约定按下列第______款确定劳动合同期限：
　　1、本合同为无固定期限的劳动合同。合同期从_________年_____月_____日至合同中法定解除或终止合同的条件出现时止。
　　2、本合同自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。期限为______个月。其中试用期______个月，从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。合同期满自行终止劳动关系。如甲方生产需要，经双方协商可以续订劳动合同（续订合同时不在实行试用期）
　　3、______本合同以完成一定工作任务为期限的劳动合同。合同从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
　　....

　　上诉人(一审原告)：_______________，女，汉族，住址_______________
　　被上诉人(一审被告)：_______________有限公司，住所地_______________。
　　上诉请求：
　　1、请求撤销________人民法院(________)白民初字第828号民事判决书;
　　2、判决被上诉人向上诉人支付违法解除劳动合同赔偿金________元;
　　3、判决被上诉人支付上诉人________年________月________日至________年________月________日期间的工作日延时加班工资________元，休息日加班工资________元。
　　事实与理由：
　　上诉人不服南京市白下区人民法院于_____年_____月_____日作出的(_____)白民初字第828号民事判决书，特向南京市中级人民法院提起上诉。一审法院对本案事实认定不清，证据不足，适用法律错误，应当撤销其作出的判决书，依法改判，支持上诉人的上诉请求。理由如....

　　甲方全称：____ __市对外经济贸易有限公司
　　甲方代表：____
　　乙方姓名：____
　　性 别：____
　　出生年月：____
　　护照号码：____
　　身份证号：____
　　家庭住址：____
　　工资帐户：____中国建设银行__支行
　　工资帐号：____
　　丙方全称：____中国__建设集团（马）有限公司巴贡23标项目经理部
　　丙方代表：____
　　根据《中华人民共和国劳动法》及配套法规，为保障甲方、乙方和丙方的合法权益依法确定劳动关系，经甲、乙、丙三方平等协商，自愿签订本劳动合同书。甲方向乙方说明了丙方用人要求、工作内容、工作时间、劳动报酬、劳动条件、职业危害及其后果、社会保险、规章制度等情况，乙方已认真阅读本合同书，同意按甲方及丙方有关规定执行。
　　一、劳动合同期限及工作地点
　　本合同期限：____乙方愿意根据丙方的工作安排，从____年_____月_____日起，为期20个月。如有续约，由三方另行协商。
　　本合同的工作地点：____马来西....

　　劳务输入单位(甲方)：
　　劳务派遣单位(乙方)：
　　甲乙双方经过平等协商，建立劳务派遣合作关系，乙方根据甲方要求向甲方派遣劳务人员，甲方根据生产工作需要安排劳务人员的工作。现就有关问题签订本合同：
　　一、劳务人员的数量、条件、派遣期、试用期和提供劳务的方式
　　乙方按照甲方要求从年 月 日起派遣 劳务人员到甲方工作，甲方安排劳务人员的具体工作，并向乙方支付劳务服务费用 元/人.月，试用期1个月。
　　劳务人员须具备的条件：
　　提供劳务的方式：按照用工单位的生产需要，派遣符合条件的劳务人员。
　　二、劳务人员的招录与变更
　　劳务人员由乙方负责按照合同条款条件组织招录，也可由甲方进行推荐，按照择优的原则确定派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定，甲乙双方应拟定《劳务派遣人员清单》，并签字、盖章，作为本合同的附件。甲乙双方按照本合同约定对被派遣的劳务人员进行变更的，要相应修改《劳务派遣人员清单》，并须经双方签字、盖章认可。
　　三、劳务合同的期限
　　本合同自甲乙双方签字并盖章之....

　　用人单位名称(以下简称甲方)：
　　聘用劳务人员(以下简称乙方)： 联系电话： 户口所在地： 身份证号：
　　甲方分配乙方从事工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。
　　一、协议期限：
　　本协议有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　二、工作内容和工作地点：
　　1、乙方根据甲方的工作需要，从事 岗位(工种)工作，工作地点为道真巴渔110kV变电站新建工程施工场地及甲方安排其他地点 。
　　三、用工约定：
　　1、乙方签订劳务用工协议后，在试用期内经发现不符合录用条件的，立即解除其劳务用工关系(试用期内按实际日工计酬);
　　2、劳务用工协议期满，如甲方继续留用乙方，可续签协议。甲方不再留用，劳务用工协议即时终止;
　　3、劳务协议期内乙方要求辞职，应提前三十日以书面形式通知甲方。
　　四、工作职责：
　　1、要听从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按量完成工作;
　　2、要自觉遵守甲方的.各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪保....

　　甲方： (以下简称甲方)
　　乙方： (以下简称乙方)
　　根据《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关规规定的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方共同协商，甲方将内江市第六小学校房屋维修工程承包给乙方进行装饰设计施工。双方达成以下协议，共同遵守。
　　一、工程地址：内江市第六小学校
　　二、工程名称：内江市第六小学校房屋维修工程
　　三、工程承包性质：双包，即包工包料。
　　四、工程项目：多功能教室维修装修。
　　五、工程总造价： 元(大写： )
　　六、工期： 天，从 年 月 日至 年 月 日止。
　　七、双方责任：
　　1、甲方负责提供水电项目
　　2、乙方负责按甲方所认定的施工方案施工。
　　3、施工期间乙方所用的水电费由甲方负责。在、
　　4、在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
　　七、关于材料供应的约定：
　　1、乙方提供的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，由甲方进行验收确认。
　　2、乙方供应的....

　　甲方：_________（委托方）
　　乙方：_________（受托方）
　　甲方因经营管理需要，委托乙方代理财务记帐及综合类涉税事项。经双方友好协商，达成协议如下：
　　一、服务内容、费用、支付方式
　　（1）乙方在合同期限内，为甲方提供财务代理。乙方委派_________同志为甲方服务。
　　（2）甲方应向乙方支付服务费共计为人民币_________元/月，服务期限自_________年_________月至_________年_________月，服务费共计人民币_________元，甲方应在合同签署之日起一周内将服务费付清。
　　二、甲方的责任和义务
　　（1）建立和健全企业管理制度，依法经营，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确和完整；
　　（2）安排专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的帐面数相核对；
　　（3）及时为乙方提供会计核算所需的全部原始资料和其它有关资料，并对资料的真实性和完整性负责；
　　（4）做好会计凭证传递....

　　出租方(甲方)：
　　地址：
　　委托代理机构：
　　地址：
　　联系电话：
　　承租方(乙方)：
　　身份证号码：
　　地址：
　　联系电话：
　　承租方家庭成员情况
　　姓名：
　　身份证号码：
　　与乙方的法定关系：
　　姓名：
　　身份证号码：
　　与乙方的法定关系：
　　姓名：
　　身份证号码：
　　与乙方的法定关系：
　　为保证公共租赁住房的合理、有效利用，确保双方的合法权益，甲、乙双方在自愿、平等的原则基础上，按照公共租赁住房管理有关规定，经协商一致，订立合同如下：
　　第一条甲方将位于本市区路村栋号公共租赁住房(以下简称该房屋)出租给乙方使用。该房屋建筑面积为平方米，附属设施和设备状况符合深圳市公共租赁住房标准(房屋具体设施见附件)。
　　第二条该房屋是甲方通过渠道筹集的公共租赁住房，该房屋仅限乙方居住或与其家庭成员共同居住，乙方无权擅自处分该房屋。使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯等费用由乙方承担。
　　第三条该房屋租赁期自年月日起至年月日止。
　　第四条该房屋....

　　甲方：
　　乙方：
　　双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：
　　第一条：出租房屋的坐落位置、面积以及其他情景
　　1、本合同所出租房屋坐落在___市___区______号(该房屋租赁合同和协议不足部分能够补充)
　　2、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。(该房屋租赁合同和协议不足部分能够补充)
　　3、所出租房屋的房屋产权编号：_________.
　　第二条：房屋内部的装修情景及主要设备
　　(该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情景及主要设备设备情景，如：房屋为简易装修，其内设备为_________)
　　第三条：房屋租赁的期限
　　租赁期限为___(月/年)。从___年___月___日起至___年___月___日。
　　租赁期限届满前___天，如乙方需要继续承租，需要向甲方供给提出，由甲方决定是否继续续签合同。
　　租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前___天通知乙方，乙方在接到通知后___天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其....

　　被拆迁人(以下简称甲方)：______ 拆迁人(以下简称乙方)：______
　　根据《土地管理法》的有关规定，双方本着平等自愿的原则，就拆迁补偿一事达成如下协议：
　　一、被拆迁人情况：甲方目前家庭成员共有______名，其分别为____________(男)、 ____________(女)。
　　二、拆迁人情况：乙方根据我国有关法律已经取得拆迁人资格证，乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成协议。
　　三、房屋补偿：甲方目前所有房屋的建筑面积为______平方米，其中包括套内建筑面积____________平方米、公摊建筑面积______平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等房屋所有权的单位价格为______元/平方米，故甲方拥有房屋所有权的合计价值为______元。
　　四、土地补偿：甲方目前房屋所占土地共有______平方米，其中甲方享有专有土地使用权的有______平方米，甲方与其他人共有土地使用权的有______平方米;经过双方共同委托具备房....

　　甲方: (建设单位)
　　乙方: (施工单位)
　　甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:
　　第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .
　　第二条 工程造价决算方式:
　　1. 工程造价计算公式:工程造价=(定额直接费+材料差价)(1+ %).即按实际完成工程量,套用《定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.
　　2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.
　　第三条 工程款支付:
　　甲方通知乙方开....

　　本合同双方当事人：
　　出租方（以下简称甲方）_________________________
　　（本人）（授权代表）姓名：__________国籍：___________
　　（身份证）（护照）（营业执照号码）___________________
　　地址：_______________________，邮政编码：________
　　联系电话：_______；传真：_______；E-mail：________________________
　　承租方（以下简称乙方）_________________________
　　（本人）（授权代表）姓名：__________国籍：___________
　　（身份证）（护照）（营业执照号码）___________________
　　地址：_______________________，邮政编码：________
　　联系电话：_______；传真________；E-mail：________________________....

　　合同编号：_________　　　　　　　　签订地点：_________　　　　　　　 　签订日期：_________年_________月_________日种植出卖人：_________（下称甲方）_________县（市）_________乡（镇）_________ 村（屯）户主身份证号码：_________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买受人：_________（下称乙方）地址：_________为明确甘蔗种植户与企业之间的权利义务关系，规范产购行为，保护双方的合法权益，依照《民法典》的有关规定，合同双方在平等、自愿的原则下，就甘蔗种植及订购事宜达成如下协议：一、甘蔗种植品种、面积（亩）、蔗量（吨）、植期和质量要求（甲方为农民合作组织或公司的，应附上种蔗户明细表）（一）甲乙双方确定：种植甘蔗品种_________个，种植面积合计_________亩，预计总蔗量_________吨。列表如下：单位：亩、吨┌──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────....

　　甲方：
　　乙方：
　　双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：
　　第一条：出租房屋的坐落位置、面积以及其他情景
　　1、本合同所出租房屋坐落在___市___区______号(该房屋租赁合同和协议不足部分能够补充)
　　2、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。(该房屋租赁合同和协议不足部分能够补充)
　　3、所出租房屋的房屋产权编号：_________.
　　第二条：房屋内部的装修情景及主要设备
　　(该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情景及主要设备设备情景，如：房屋为简易装修，其内设备为_________)
　　第三条：房屋租赁的期限
　　租赁期限为___(月/年)。从___年___月___日起至___年___月___日。
　　租赁期限届满前___天，如乙方需要继续承租，需要向甲方供给提出，由甲方决定是否继续续签合同。
　　租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前___天通知乙方，乙方在接到通知后___天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其....

　　技术咨询项目：
　　委托方：(技术咨询合同的委托方，以下称甲方)
　　法定代表人：
　　法定地址：
　　邮政编码：
　　联系电话：
　　顾问方：(技术咨询合同的受托方，以下称乙方)
　　法定代表人：
　　法定地址：
　　邮政编码：
　　联系电话：
　　序文 鉴于甲方(委托方)需要就 技术项目向乙方(顾问方)咨询;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供咨询意见;根据《中华人民共和国民法典》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。
　　正文
　　第一条 咨询项目名称
　　1.1 本合同的技术咨询项目名称为：(本合同所涉及到的技术咨询项目的名称)
　　1.2 技术咨询合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征，并且项目名称一定要与内容相一致，尽量使用规范化的表述，如关于__________技术的技术咨询合同。
　　1.3 甲乙双方可以就有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;促进科技进步和管理现....

　　甲方：_________（委托方）
　　乙方：_________（受托方）
　　甲方因经营管理需要，委托乙方代理财务记帐及综合类涉税事项。经双方友好协商，达成协议如下：
　　一、服务内容、费用、支付方式
　　（1）乙方在合同期限内，为甲方提供财务代理。乙方委派_________同志为甲方服务。
　　（2）甲方应向乙方支付服务费共计为人民币_________元/月，服务期限自_________年_________月至_________年_________月，服务费共计人民币_________元，甲方应在合同签署之日起一周内将服务费付清。
　　二、甲方的责任和义务
　　（1）建立和健全企业管理制度，依法经营，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确和完整；
　　（2）安排专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的帐面数相核对；
　　（3）及时为乙方提供会计核算所需的全部原始资料和其它有关资料，并对资料的真实性和完整性负责；
　　（4）做好会计凭证传递....

　　买方(甲方)： 卖方(乙方)：
　　为维护消费者和经营者双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。
　　一、 家具名称、商标、规格型号、数量、基料及金额：
　　二、付款方式：
　　1、合同定金：合同总价的20%，即人民币__________元，于合同签订当日支付。 2、合同余款：合同总价的70%，即人民币__________元，于家具安装完成验收合格后七日内支付。
　　3、合同质保金：合同总价的10%，即人民币__________元，验收合格后一年内如无质量问题即可支付。
　　4、付款方式：甲方应在指定期限内将应付价款以_________方式支付。乙方的账户为:__________________________________________________________________________________________________________________....

　　甲方(出租方)：____________身份证号：________________________________
　　乙方(承租方)：____________身份证号：________________________________
　　甲方现有__________㎡面积的房屋，套型为地址:_______________________________________。在签订本协议时，甲方向乙方出示该房及本人的有关合法手续。经甲、乙双方共同协商达成以下协议:
　　一、租房从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，有效期为_______年
　　二、该房出租的使用性质为用房，月租金为_______元，缴租方式为支付一次，计人民币(大写)______________元(￥_______元)以后就在付款期末前_______天支付。
　　三、乙方接到住房后，应及时更换门锁，否则发生意外与甲方无关。
　　四、乙方不得擅自改变其房....

　　发包方：___________(简称甲方)
　　承包方：___________(简称乙方)
　　根椐__________________有关规定，公司决定将经营门面实行责任经营，并由____________为承包责任人。
　　一、承包期限
　　从______年______月______日至______年______月______日。
　　二、定编人员：______人。其中设经理一名(由公司副经理______兼任)，主任______人，主管科员______人，科员______人。
　　三、承包经营原则及方式。
　　1.承包经营原则：确保甲方门面收入指标的完成，乙方工资及办公应酬开支等费用自理，其它费用如税金、占道费、维修费、员工福利等由甲方负责，亏损自补，奖罚兑现。乙方财务收支由甲方财务统一核算管理。实行收支两条线，不准在收入内坐支及借支。
　　2.门面租价必须按县公司规定的价格收取，如需浮动，报县公司批准后执行。
　　3.承包经营方式：实行承包抵押经营，工资基数核定为：主任____....

　　20xx年3月18日，怀着一颗活力、年轻，又充满着无限畅想和期盼的心，我走进了苏宁。弹指一挥间，六年过去了。在经历了两千一百九十个日夜后，我发现，自己的心依然活力，仍然年轻，但畅想和期盼，在学习和工作中，已化作对苏宁的感激和前行的动力。
　　在苏宁奋斗的六年，是我人生中最宝贵的一笔财富，在领导的关心和同事们的帮助下，我的付出、挑战和坚持，让自己收获了很多宝贵的经验和成功的喜悦，当然在困难和失败面前，自己也曾经无助、失落和犹豫过，但一想到自己曾经的努力和苏宁的未来，我始终没有放弃，总是再一次调整心态，站起来，以更好的姿态和苏宁一起飞。
　　一路走来的六年，也是我引以为荣的资本，不仅因为自己是苏宁人，更因为这六年，也是苏宁在成都从区域布点到连锁全川的真实写照，这段让苏宁人振奋的历史我亲眼见证了，更亲身参与了。我记得在六年前，我告诉朋友进了苏宁，可朋友对我说“苏宁？是什么企业，私人的还是合资的？没听过”，我一笑而过“等一年你就知道了，这是家刚进成都的中国500强企业，非常有潜力，很快你就....