主体结构工程承包合同 预览

　　甲方：____________
　　乙方：____________
　　为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量优良，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的中国工商银行鄂州分行综合办公楼工程分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。
　　第一条 双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。
　　第二条 双方共同遵守中建三局第三建设公司各项质量管理规章制度。
　　第三条 甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。
　　第四条 甲方责任和权力
　　1、认真执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督;
　　2、甲方必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行....

　　发包单位：___________________项目部(以下简称甲方)
　　承包单位：___________________(以下简称乙方)
　　甲方因施工任务需要，现将
　　单位工程的
　　分项发包给乙方施工，为确保安全、施工文明，质量创优，服务创优，如期完成任务的目的，经双方协商一致，订立本协议。
　　第一条
　　施工概况
　　一、承包方法：本分项工程乙方按
　　方式承包施工。
　　二、施工期限：自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收，合计______日历天，以正式开工为准，中间按进度计划表。
　　三、质量要求：
　　四、分包规模：
　　第二条
　　双方责任
　　一、甲方责任：
　　(1)首先对乙方提交的施工人员名册进行治安，安全生产上岗教育和技术交底等内容，并办理手续。
　　(2)甲方委派同志负责分项承包的管理事项，并积极配合乙方施工，为乙方操作提供方便。
　　(3)负责提供乙方施工人员住宿及搭伙。
　　(4)监督....

　　总包单位：
　　(以下简称甲方)
　　分包单位：
　　(以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产管理条例》，本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则，为共同加强对工程建设的组织及管理工作，正确处理责任经济关系，分清职责，圆满地完成施工任务，经双方一致协商，特制定本合同条款，双方严格履行。
　　一、 工程名称：
　　哈尔滨职业技术学院图书馆工程
　　二、 工程地点：
　　哈平路217号
　　三、 分包工程项目及名称：
　　安全技术要求：教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等，治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。
　　按定额结算，转账支付，按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。
　　四、 安全生产文明施工
　　1、 总包单位对施工现场安全负总责，对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责，监....

　　甲方：(发包人)
　　乙方：(承包人)
　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权力、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
　　第一条 工程概况
　　一 工程名称：
　　二 工程地点：
　　三 工程内容：设计图纸土石方，本合同土石方工程暂定量为 立方米。
　　四 工程单价：经双方确定本合同土方单为 元/立方米， 石方价格为 元/立方米 。(此单价含土石方爆破、挖运(运距一公里/两公里)、边坡修整及路基平整)。
　　第二条 工程期限
　　根据双方协商工程期限自年月起至 年 月 日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
　　第三条 工程质量
　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
　　第四条 工程价款结算
　　一 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方....

　　甲方：_________（消费者姓名）　　出生日期：________年____月____日　　会员编号：_________　　住址：_________　　职业：_________　　未成年人法定代理人：_________　　法定代理人住址：_________　　法定代理人联系电话：_________　　入会费：人民币_________（大写）（非会员免填）　　乙方：_________（提供美容服务机构名称）　　地址：_________　　电话：_________　　负责人：_________　　职员：_________　　甲X双方同意就瘦身美容合同事项依下列约定办理：　　
　　第一条 瘦身美容的定义　　本合同所谓瘦身美容，是指借手艺、机器、用具、用材、化妆品、食品等方式，为保持、改善身体、感观健美，所实施的综合指导措施的非医疗行为。瘦身美容项目包括：　　
　　（一）体型、重量的控制、调整；　　
　　（二）肌肤保养；　　
　　（三）身体油压；　　
　　（四）脸部美容、化妆；　　
　　....

　　涉外离婚民事起诉状
　　原告：_________________，女，______国籍，_____族，__________年______月______日出生，身份证号码：______________住址：_____________
　　被告：_________________，男，______国籍，_______________年______月______日出生，护照号：______________住址：_____________
　　诉讼请求：_________________
　　1、判令原告与被告离婚;
　　2、本案一切诉讼费用由被告承担。
　　事实与理由：_________________被告系美国籍。我与被告于__________年______月______日在成都登记结婚，结婚证号为：_________________川(__________)外结字第__________号。婚后因双方一直分居，感情逐渐破裂。我与被告对离婚协商多次，被告也同意离婚，被告并已出具同意离婚的....

　　卖方：
　　买方：
　　一 供货范围及价款 (单位：人民币元)序号货物名称规格型号单位数量单价(不含税，小写)金额(不含税，小写)单价(含税，小写)金额(含税，小写)供货清单及易损件清单详见附件一合计(大写):
　　二 双方同意按照以下第 款执行货物质量要求、技术标准：
　　1、国家标准：
　　2、行业标准：
　　3、技术协议：(详见附件二)
　　三 付款条件、方式和结算条件、方式
　　1、预付款：合同签订后五日内，买方支付合同总价款的 %(即￥ 元)作为预付款。
　　2、到货款：货到买方指定地点，安装调试验收合格后 日内，买方支付合同总价款的 %(即￥ 元)。
　　3、以上价款由卖方通知并提供相关验收合格凭证后，买方在当日内电汇或转账。卖方在买方支付到货款后开具全额合格发票提交买方。
　　四 运输及交货
　　1、卖方应于合同签订后 日内将货物交于买方指定地点 (运输及运费由卖方承担)，卖方提交运输前应通知买方准备卸货安装调试条件。
　　2、 运输，货物应购买请填写具体保险险种，保....

　　甲方：
　　住所地：
　　法定代表人：
　　电话：
　　传真：
　　乙方：
　　住所地：
　　法定代表人：
　　电话：
　　传真：
　　为了促进_____________________公司（以下简称甲方）和____________________公司（以下简称乙方）的业务全面发展，达到双赢的目的。经甲乙双方协商，在友好合作的基础上，达成以下协议。
　　一、双方合作项目：
　　在本合作协议期内，甲方在乙方提供的_____产品和费率条件下，在开展自身业务过程中利用自身优势积极向乙方投保_______________及_______________。乙方将利用自身资源特点，在承保的所有_______________及_______________中，在核保流程和费率上尽可能予以便利。
　　二、甲乙双方的权利及义务
　　（一）甲方的权利及义务
　　1、甲方可根据自身业务需求，经双方协议后，调整乙方提供的_____产品的_____金额及保障项目。
　　2、甲方应执行保监局关于见费出单的规定....

　　出租方：_______________________(以下简称甲方)
　　联系地址：_____________________________
　　证件号码：_____________________________
　　电 话：________________________________
　　传 真：________________________________
　　邮政编码：_____________________________
　　承租方：_______________________ (以下简称乙方)
　　联系地址：_____________________________
　　证件号码：_____________________________
　　电 话：________________________________
　　传 真：________________________________
　　邮政编码：________________________....

　　发包方（甲方）：_____________________________________
　　地址：_____________________________________________
　　法定代表人：_______________________________________
　　委托代理人：_______________________________________
　　职务：_____________________________________________
　　联系方式：_________________________________________
　　承包方（乙方）：_____________________________________
　　地址：_____________________________________________
　　法定代表人：_______________________________________
　　委托代理人....

　　合同编号：____________
　　接受服务者（甲方）：_________________________
　　提供服务者（乙方）：_________________________
　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
　　为使合同内容具体确定，请在选定项目前的□内打√，空置内容请划去。
　　第一条　服务项目
　　乙方提供摄像师：_______________
　　提供服务者（乙方）：_____名，在甲方举办的　□婚礼　□会议　□聚会□_____活动时，提供纪实摄像服务，并进行后期制作
　　第二条　服务标准及要求
　　（一）提供服务的摄像师应具备如下条件：__________________
　　摄像师姓名：______________　联系电话：__________________
　　（二）摄像机要求：
　　□数码摄像机，机型：______________　台数：______________
　　□模拟摄像机，机型：___....

　　甲方：_______________
　　乙方：_______________
　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。
　　一、工程概况：
　　1、工程房型：_______________________
　　2、工程地点：_______________________
　　3、结构层次：_______________________
　　4、工程质量：确保证一次性验收合格。
　　二、承包方式
　　乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_______________________工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。
　　四、工程质量：
　　1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。
　　五、施工工期：
　　1、乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。(包括....

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《民法典》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买药品。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
　　1、乙方必须依法领取《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》，及到甲方上级有关药品市场监督部门办理备案手续，并将上述有效证件的复印件和法人委托书原件加盖供方红印章，提供给甲方存档备查。
　　2、乙方负责向甲方供应的药品：
　　3、乙方向甲方供应药品的品种数量以甲方每月或每周提供的书面通知为准。乙方在与甲方合作期间，药品供应价格应为市场的最低售价，如遇药品价格政策性下调时，应给予相应下调。如乙方供应给甲方附件外药品，供应价格也应为市场的最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。
　　4、质量标准：
　　①因药品质量问题而造成的一切后果及发生的费用由乙方承担。
　　②乙方必须及时保证甲方所需药品的供应，药品的批号、有效期不得低于12个月。
　　5、交货时间及地点
　　①、乙方交货时间：接甲方书面计划通知7....

　　卖方：
　　买方：
　　一 供货范围及价款 (单位：人民币元)序号货物名称规格型号单位数量单价(不含税，小写)金额(不含税，小写)单价(含税，小写)金额(含税，小写)供货清单及易损件清单详见附件一合计(大写):
　　二 双方同意按照以下第 款执行货物质量要求、技术标准：
　　1、国家标准：
　　2、行业标准：
　　3、技术协议：(详见附件二)
　　三 付款条件、方式和结算条件、方式
　　1、预付款：合同签订后五日内，买方支付合同总价款的 %(即￥ 元)作为预付款。
　　2、到货款：货到买方指定地点，安装调试验收合格后 日内，买方支付合同总价款的 %(即￥ 元)。
　　3、以上价款由卖方通知并提供相关验收合格凭证后，买方在当日内电汇或转账。卖方在买方支付到货款后开具全额合格发票提交买方。
　　四 运输及交货
　　1、卖方应于合同签订后 日内将货物交于买方指定地点 (运输及运费由卖方承担)，卖方提交运输前应通知买方准备卸货安装调试条件。
　　2、 运输，货物应购买请填写具体保险险种，保....

　　商务单位：________________有限公司
　　承办单位：_________________
　　甲方工厂：_________________
　　乙方：_________________
　　承办单位与乙方在年月日签订深宝协字第号协议，成立甲方工厂。批准文号是深宝外引字第号，加工装配。协议有效期至年月日。各方合作良好。由于原因，现作如下变更：_________________
　　1、承办单位：_________________由原变更为。
　　2、承办单位名称：_________________由原变更为。
　　3、承办单位代表：_________________由原变更为。
　　4、甲方工厂名称：_________________由变更为。
　　5、甲方地址：_________________由原变更为。厂房面积。
　　6、乙方：_________________由原变更为。
　　7、乙方名称：_________________由原变更为。
　　8、乙方签字代表：__....

　　甲方：
　　法定代表人：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　乙方：
　　法定代表人：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　甲乙双方经平等、友好协商，根据的规定，就双方合作网络平台产品运营服务达成如下协议，并愿意在此基础上双方共同遵守，精诚合作，互相支持，共同发展。
　　一、总则
　　(一)合作内容：______。
　　(二)合作方式：甲方通过互联网等非线下实体店铺的形式向最终消费者销售商品，乙方为甲方该项业务提供平台运营服务，该运营服务包括商城建设、商城运营、网络推广。
　　甲方负责客户服务、收款结算、物流配送等服务。
　　双方建立电子商务战略合作关系。
　　甲乙双方并按本协议进行除货款、运营成本之外利润分成。
　　(三)合作区域：中国大陆。
　　(四)合作期限：自本协议签订之日起至______年____月____日。
　　二、甲方权利及义务
　　(一)甲方保证在互联网上所销售商品的合法性，并对所提供的所有产品承担所有责任，包括并不限于知识产权、产品质量等，并承担其法律风险。
　....

　　编号：
　　本合同当事人
　　委托人(甲方)：
　　居间人(乙方)：
　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，委托人与居间人在平等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下：
　　第一条　委托事项
　　甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)，并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同：
　　坐落：____;楼房为___室___厅___卫;平房为___间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;天然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;家具____;楼层：___;结构：____;朝向：____;建筑面积：_____平方米;月租金标准：____元;租期：____;房屋用途：_____;
　　房屋权属：________ 其他条件：________ 乙方还应提供以下服务：___________。
　　第二条　委托期限
　　自____年___月___....

　　甲方：_________________
　　乙方：_________________
　　雇主(以下简称甲方)与受雇职工(以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国劳动法》和《北京市个体工商户、私营企业雇工劳动管理暂行办法》，甲乙双方以平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
　　第一条本合同期限自________年________月________日开始，至________年________月________日终止，其中试用期____天。
　　第二条乙方同意在甲方从事工作。
　　第三条甲方对乙方的劳动质量和数量要求是
　　第四条甲方每月日以货币形式支付乙方工资，工资不低不____元，其中试用期间工资为____元。
　　第五条甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，每周不超过40小时，甲方保证乙方至少休息一日，因工作需要延长工作时间的，经乙方同意延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。
　　第六条甲方安排乙方加班加点的，甲应依法支付加玫加点工资，按以下标准....

　　甲方名称： 法人代表：
　　地 址：
　　乙方姓名： 身份证号：
　　住 址：
　　甲方因工作需要，经上级主管部门批准，同意招用乙方为临时工，根据国家有关规定及政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：
　　一、合同期限
　　自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同。
　　二、工作任务
　　甲方根据工作需要，安排乙方在本单位内不同岗位工作，乙方应服从安排和调遣。如若甲方安排的工作与本单位无关，须经乙方同意，否则乙方可以拒绝。事业单位临时工合同三、劳动时间与劳动报酬
　　(一)劳动时间：甲方实行每周5日，每日8小时工作制，确因工作需要加班加点的，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。
　　(二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲方每月向乙方支付工资人民币 元。加班
　　工资按不低于国家规定的标准执行。
　　四、劳动福利待遇
　　(一)每月按 元计发....

　　甲方：________(以下简称甲方)
　　乙方：________(以下简称乙方)
　　甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行钢材加工等业务达成如下协议：
　　1、甲方将根据生产或贸易需要，委托乙方加工卷板，该卷板的所有权归甲方所有。
　　2、根据甲方要求，乙方开具加工通知单，甲方确认，除此乙方不得擅自挪用、调拨和加工所有权属甲方的'货物。
　　3、乙方根据事先约定的提货时间，加工好指定钢材，保证甲方准时提货。如甲方因特殊情况，需要提前提货，应提前8小时与乙方协商，甲方将尽量满足乙方需求。
　　4、甲方同意乙方按照“附件一《加工单价表》”的内容收取加工费用。如遇市场行情变化乙方需要调整收费标准，双方可以协商。
　　5、协议期限内，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行协议，应立即将情况以最快方式通知对方。按照不可抗力因素对履行协议影响的程度，由双方协商解决是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
　　但因战争、地震等重大不可抗力因素造成协议不能继续履行，则双方均免于....

　　安装工程承包协议的参考范文
　　甲方：___________________________
　　乙方：___________________________
　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
　　1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范
　　1.1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
　　1.2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范;以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。
　　2、合同文件组成及解释顺序
　　2.1 合同条款及合同附件
　　2.2 补充合同(协议)书
　　2.3....

　　立合同单位：
　　甲方：
　　乙方： 身份证号：
　　根据国家和江西省建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量和安全，保障双方的合法权益，经双方协商，特签订本协议。
　　第一条工程项目名称：恒昌华城二期2#、11#、楼地块
　　第二条工程地点：胜利路与云桥路交界处
　　第三条乙方劳务施工范围和内容
　　结构(基础、主体)所有钢筋制作、焊接(对焊、搭接焊等)，安装、线材冷拉、搬运(包括成品及原材料现场搬运)，包括现浇板、梁及预制过梁、外墙结构线条钢筋、墙拉筋、窗套凸窗钢筋、所有钢筋网片、接桩、管桩内钢筋笼制作焊接,安放等，以及钢筋(包括提供和建设单位结帐钢筋翻样单)翻样，自配电焊工、自带扎丝、切割机片，做好现场落手清工作，(除钢筋原材料)钢筋切断机、电焊机、弯曲机、切割机其余均由乙方自负)。其中包括塔吊基础钢筋制安在内(电渣压力焊，连接由乙方负责施工)。
　　第四条开工、完工日期
　　4.1本工程项目(暂)定于20xx年05月10日起开工至20....

　　委托方（甲方）：_________
　　代表人：_________
　　设计人（乙方）：_________
　　设计证书等级：_________
　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就____________项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。
　　一、项目概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、承包范围：
　　4、承包方式：
　　二、合同价款及支付方法
　　1、本工程的总工程款预计为____________元，其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为____________元/平方米，估算总设计费____________元。
　　2、付款方式
　　（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_______%作为定金。（结算时，定金折算为工程款）
　　（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。....

　　委托方： (以下简称甲方)
　　受托方：(以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，为充分发挥乙方的团队优势和技术优势，达到加强管理，节约成本，提高效益的目的，甲方将 项目委托给乙方实施建设管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则，就项目委托建设管理事宜协商一致，订立本合同。
　　第一章 委托建设管理内容
　　第一条 项目概况：
　　项目名称：
　　项目地点：
　　第二条 委托建设管理内容：
　　1.协助甲方开展项目开工前的各项工作。
　　2.负责组织项目方案设计、初步设计、施工图设计等阶段工作，包括阶段内设计招标及具体实施，并接受委托方的审查，协助委托方报政府部门审批。
　　3. 参与施工、监理、设备采购等招标工作。
　　4. 督促施工单位做好开工前的一切准备，并做好开工报告的审查和报批工作。
　　5. 严格按批准和审定的建设规模、功能、标准、目标成本和工期组织建设，如有重大设计变更，按上级公司相关管理办法执行。
　　6.负责监控设计阶段目....

　　甲方：
　　乙方：
　　以下简称甲方和乙方：
　　甲、乙双方为了更好的发挥__系列产品的名牌效应，进一步提高__系列产品的市场占有率和销量，实现__国内贸易的崛起，在遵守国家法律、法规，本着诚信经营、平等互利的原则，达成如下共识，并签定此商品代理合同：
　　一、双方的基本条件约定
　　1、甲方向乙方提供其合法的营业执照、税务登记证、卫生许可证。
　　2、乙方向甲方提供其合法的营业执照、税务登记证、卫生许可证。
　　3、商超客户的代理，乙方必须具备一般纳税人资格。
　　4、乙方应对甲方的品牌有足够的了解和认知认可度，且乙方的经营性质应该和甲方的产品属性、销售渠道相吻合。
　　5、甲方的商品送达乙方仓库，并由乙方验收和向甲方付款后，其商品所有权归属乙方所有，但其商标使用权归甲方所有，乙方不得擅自使用。
　　6、乙方在合同期内，不得销售与甲方商品所属同类的其他品牌商品，否则甲方有权利提前中止合同，取消乙方的代理经营权。
　　7、乙方必须对所属区域内的现有客户具备融洽的客情关系和良好的社会....

　　甲方：_________　姓名：_________　身份证号码：_________　证券帐号：_________　资金帐号：_________　股票帐号：_________　电子信箱：_________　联系电话：_________　邮编：_________　地址：_________乙方：_________甲乙双方根据国家有关法律、法规、规章、证券交易所交易规则以及双方签署的《证券交易委托代理协议书》，经友好协商，就网上委托的有关事项达成如下协议：　
　　第一章　网上委托风险揭示书　
　　第一条　甲方已详细阅读本章，认识到由于互联网是开放性的公众网络，网上委托除具有其他委托方式所有的风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：　
　　1.由于互联网数据传输等原因，交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况；　
　　2.投资者密码泄露或投资者身份可能被仿冒；　
　　3.由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，行情信息及其他证券信息可....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方在自愿、平等的基础上，协商一致，达成以下条款：
　　一、甲方聘请乙方为专职司机。
　　二、合同期
　　本合同自__年__月__日起至__年__月__日止，一年一签订，经双方同意，可以续签劳动合同。
　　三、上班时间、报酬：
　　1、每周实行五日工作制。
　　2、上班期间工资为________元。单位福利与教师相同，寒暑假期间也享受待遇。
　　四、劳动纪律及责任：
　　1、乙方应遵守甲方所有规定，尽忠职守，维护学校利益。
　　2、在上班时间内，按照学校要求及时接送教师。
　　3、司机每天出车前必须检查车辆是否正常，发现问题及时维修，同时向主管领导报告。
　　4、乙方应定时保养车子，如换机油、检查轮子等，要经常保持车辆安全性能，保持车内外之整洁，若因乙方未尽至以上职责，造成车辆损坏，则由乙方承担全部赔偿责任。保养及维修费用由甲方承担。
　　5、乙方聘用期间须服从学校安排出车，不得有任何理由拒绝及拖延之情形，如有违反，学校依情节轻重给予相应处理。
　　6、....

　　原告：_________________，____________，_____年_____月_____日出生，汉族，____________人，公司职员。住所地：_________________市__________区____________楼联系电话：_________________
　　被告：______________________， ____________，_____年_____月_____日出生，汉族，__________市人，__________市__________区__________地住所地：_________________市__________区__________室联系电话：________________
　　诉讼请求：
　　1.请求法院判令原被告的子女____________由原告抚养。
　　2.被告每月支付原告子女抚养费____________元整。
　　3.本案的诉讼费用由被告承担。
　　事实和理由：_________________
　　原....