歌女商品房买卖合同书 预览

　　出租人(甲方)：证件类型及编号：
　　承租人(乙方)：证件类型及编号：
　　依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：
　　第一条房屋基本情况
　　(一)房屋坐落于北京市区(县)街道办事处(乡镇)，建筑面积平方米。
　　(二)房屋权属状况：甲方持有(□房屋所有权证□公有住房租赁合同□房屋买卖合同□其他房屋来源证明文件)，房屋所有权证书编号：______或房屋来源证明名称：______，房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称：______，房屋(□是□否)已设定了抵押。
　　第二条房屋租赁情况及登记备案
　　(一)租赁用途：______;如租赁用途为居住的，居住人数为：______，最多不超过______人。
　　(二)如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员....

　　买方(甲方)：_____________
　　签订地点：_________________
　　卖方(乙方)：_____________
　　签订时间：_____年____月___日
　　为维护消费者和经营者双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《民法典》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。
　　一、家具名称、商标、规格型号、数量、基料及金额：
　　基料价款__________
　　家具名称__________商标__________规格型号__________
　　名称等级__________
　　数量单价_____
　　_____十_____万_____千_____百_____十_____元_____角_____分
　　合计人民币金额(大写)__________
　　二、定规格家具图纸提供办法及要求：
　　甲方自定规格的家具，甲方于______年____月____日前将图纸一式两份交付于乙方。乙方审定认可的，由乙方卖场销售人员签名(盖章)....

　　合同编号：__________
　　安达市工商行政管理局
　　甲方（种植方）：________________ 签订地点：________________
　　乙方（收购方）：________________ 签订时间：________________
　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为加快发展农村经济，保护合同交易双方当事人的合法权益，确保农业种植增产增收，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，订立本合同。
　　第一条 品种、数量及价格（可另附表）
　　第二条 质量要求
　　大葱的产品质量按下列第____项标准执行：
　　（一）有机食品标准。
　　（二）绿色食品标准。
　　（三）无公害食品标准。
　　（四）约定标准___________________________。
　　第三条 包装要求
　　（一）包装方式及要求_________________________。
　　（二）包装物由____方提供，费用由____方承担。
　　第四....

　　上诉人(一审被告)姚X，男，汉族，19xx年X月X日出生，住山东省xx市X94号，公民身份证号：370302.
　　上诉人(一审被告)：经贸有限公司，住所地：中国财富陶瓷城, 注册号：, 法定代表人：姚X
　　上诉人(一审被告)：李X，女，汉族，19xx年X月X日出生，住山东省xx市X94号，公民身份证号：370302.
　　被上诉人(一审原告)：广东陶瓷有限公司，住所地：高要市金利镇金陶工业园，注册号：, 法定代表人：周
　　上诉人与被上诉人买卖合同纠纷一案，上诉人不服广东省佛山市禅城区人民法院()佛城法民二初字第942号民事判决书，特依法提起上诉。
　　上诉请求
　　1、请求依法撤销广东省佛山市禅城区人民法院()佛城法民二初字第942号民事判决书，发回重审或改判驳回被上诉人一审诉讼请求。
　　2、本案一、二审案件受理费由被上诉人承担。
　　事实与理由
　　一、本案一审程序违法
　　1、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条之规定，简易程序只适用于“事实清楚、权利义务关系....

　　合同双方：
　　出让方： 受让方：
　　注册地址： 注册地址：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　职务： 职务：
　　鉴于：
　　1. 郴州某有限公司 是一家于20_年 一月四日在 郴州市工商行政管理局 合法注册成立并有效存续的有限责任公司(以下简称“ 某公司 ”)，注册号为： 法定地址为：郴州市同心路日升大厦2栋___号门面;
　　经营范围为：危险化学品(品种限《危险化学许品经营许可证》许可经营范围)、非药品类易制毒化学药品(品种限《非药品类易制毒化学品经营备案证明》许可经营范围)、矿山机械设备、仪器仪表、橡胶制品、五金交电销售。
　　法定代表人：___
　　注册资本：壹拾万元整
　　2. 出让方在签订合同之日为 __公司 的合法股东，其出资额为 元。
　　3. 现出让方与受让方经友好协商，在平等、自愿、互利互惠的基础上，一致同意出让方将其所拥有的 银峰公司 转让给受让方，包括经营,占有,使用,收益和处分等权利而签署本《公司转让合同》。
　　定义：
　　除法律以及本合同另有规定....

　　合同编号________________ 代销供货商编号_____________ 部门编号____________
　　代销供货商资料：
　　营业执照号码：____________________________ 开户行：_____________________________________
　　帐号：____________________________________ 税号：_______________________________________
　　通讯地址：_____________________________________________________________ 邮编：__________
　　_______________________（以下称甲方）接受____________________________
　　_______（以下称乙方）委托，代理销售乙方提供的商品，双方就商品代销事宜订立本合同。
　　一、代销商品
　　二、质量要求
　....

　　对未办结婚登记而以夫妻名义同居生活的男女，一方要求“离婚”或解除同居关系，经查确属非法同居关系的，应一律判决予以解除，这仅解除了双方的身份关系。对于该类案件具体如何处理，最高人民法院在1989年下发了《最高人民法院关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》的司法解释中有一些规定。坚果云小编为您收集整理相关法律知识，希望能对您有所帮助。
　　协议人甲方：男，汉族，年月日出生。
　　身份证号码：住址：
　　协议人乙方：女，汉族，年月日出生。
　　身份证号码：住址：
　　甲、乙双方经充分协商后，一致同意解除同居关系，现就财产分割及非婚生子女抚养问题达成如下协议：
　　一、甲、乙双方自愿解除同居关系，同时考虑到双方已同居多年，甲方自愿一次性支付给乙方元(大写)作为乙方的生活费(不要约定为青春损失费，因为法律不支持)。
　　二、子女抚养条款：非婚生子女由女方抚养，由男方一次性给付生活费人民币元整(教育及医疗费用另行协商支付)，在签订本协议的当日一次性支付。若乙方及其亲属....

　　转让方(甲方)：
　　公司所在地：
　　法定代表人：
　　受让方(乙方)：
　　公司所在地：
　　法定代表人：
　　本着充分发挥各自优势、互利互惠及精诚合作的精神，甲乙方就甲方所拥有的______有限公司(以下简称______公司)______%的股权转让事宜，签订本协议书，共同遵守。
　　第一条 股权转让比例
　　1、甲乙双方确认：转让方将其持有的公司______%股份转让至受让方名下。
　　2、乙方同意以此价格受让该股权。
　　第二条 股权转让价格及支付方式
　　1、甲乙双方商定：乙方同意以税后价______万元(大写：人民币______)的价格受让甲方持有的公司______%的股权。
　　2、本合同签订后______日内，乙方向甲方支付______万元(大写：人民币______)至甲方指定账户。甲方收到乙方此款______个工作日内，按本合同约定，完成将______%股权全部转让给乙方并办理完毕股权和公司法定代表人的所有工商变更登记手续等工作，并按本合同第四条约定与乙方完成所....

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：______建设工程
　　2、工程地点：______
　　二、工程范围及内容
　　工程量：______平方米
　　承包形式：施工总承包
　　三、工期
　　1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准
　　2、竣工日期：______日
　　3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
　　四、质量标准采用下列：
　　1、工程质量达到市优奖;
　　2、工程质量评定等级为优良;
　　3、符合国家质量验收标准;
　　五、合同价款
　　本合同工程价款结算采用下列1(2)种方式：
　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为______，如今后涉及工程变更和增加工程量的______，增加....

　　委托单位
　　承揽单位
　　为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。
　　一、工程概况
　　1.工程名称：__________________________________.
　　2.工程地点：__________________________________.
　　3.承包范围：参见合同附件之预算表。
　　4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：
　　承包人包工、包料;
　　承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
　　承包人包工、发包人包料。
　　5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：
　　发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;
　　发包人委托承包人设计施工图纸，设计费....

　　合同编号________________ 代销供货商编号_____________ 部门编号____________
　　代销供货商资料：
　　营业执照号码：____________________________ 开户行：_____________________________________
　　帐号：____________________________________ 税号：_______________________________________
　　通讯地址：_____________________________________________________________ 邮编：__________
　　_______________________（以下称甲方）接受____________________________
　　_______（以下称乙方）委托，代理销售乙方提供的商品，双方就商品代销事宜订立本合同。
　　一、代销商品
　　二、质量要求
　....

　　转让方(甲方)：
　　公司所在地：
　　法定代表人：
　　受让方(乙方)：
　　公司所在地：
　　法定代表人：
　　本着充分发挥各自优势、互利互惠及精诚合作的精神，甲乙方就甲方所拥有的______有限公司(以下简称______公司)______%的股权转让事宜，签订本协议书，共同遵守。
　　第一条 股权转让比例
　　1、甲乙双方确认：转让方将其持有的公司______%股份转让至受让方名下。
　　2、乙方同意以此价格受让该股权。
　　第二条 股权转让价格及支付方式
　　1、甲乙双方商定：乙方同意以税后价______万元(大写：人民币______)的价格受让甲方持有的公司______%的股权。
　　2、本合同签订后______日内，乙方向甲方支付______万元(大写：人民币______)至甲方指定账户。甲方收到乙方此款______个工作日内，按本合同约定，完成将______%股权全部转让给乙方并办理完毕股权和公司法定代表人的所有工商变更登记手续等工作，并按本合同第四条约定与乙方完成所....

　　甲方(出借人)：
　　乙方(借款人)：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等自愿，诚实信用的基础上，经双方友好协商，乙方同意将其公司的股权作为担保质押给甲方。
　　以取得甲方的借款。
　　甲乙双方就上述事项达成以下协议：
　　第一条：乙方向甲方借款用途仅限于项目，首批借款_____万元人民币，甲方于本协议签订之日并办理股权质押登记手续后日内转账到乙方指定账户。
　　借款期限为年，借款利息为同期银行挂牌贷款利率，每年支付一次，每满365日后日内支付。
　　第二条：甲方不参与乙方项目的生产经营管理工作，但为确保借款的专项用途，甲方对于借款用途享有知情权，并有权查询乙方对于借款使用情况，乙方应当积极配合。
　　为此产生的差旅费用由乙方承担。
　　第三条：乙方需向甲方提供真实合法的企业营业执照，组织机构代码证，法定代表人身份证等相关证件。
　　第四条：乙方将其______________________公司百分之五十一的股份作为担保质押....

　　抵押人(甲方)__________________________　　有效证件号码：____________________________　　地址：____________________________________　　电话：____________________________________　　开户金融机构及账号：______________________
　　抵押权人(乙方)________________________　　法定地址：________________________________　　法定代表人(或其授权代理人)____________　　电话：____________________________________
　　为确保________年________字第________号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意以其有权处分的财产作抵押。乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方根据有关的法律规定，经协商一致，订立本合同，共同遵守....

　　转让方(甲方)：
　　公司所在地：
　　法定代表人：
　　受让方(乙方)：
　　公司所在地：
　　法定代表人：
　　本着充分发挥各自优势、互利互惠及精诚合作的精神，甲乙方就甲方所拥有的______有限公司(以下简称______公司)______%的股权转让事宜，签订本协议书，共同遵守。
　　第一条 股权转让比例
　　1、甲乙双方确认：转让方将其持有的公司______%股份转让至受让方名下。
　　2、乙方同意以此价格受让该股权。
　　第二条 股权转让价格及支付方式
　　1、甲乙双方商定：乙方同意以税后价______万元(大写：人民币______)的价格受让甲方持有的公司______%的股权。
　　2、本合同签订后______日内，乙方向甲方支付______万元(大写：人民币______)至甲方指定账户。甲方收到乙方此款______个工作日内，按本合同约定，完成将______%股权全部转让给乙方并办理完毕股权和公司法定代表人的所有工商变更登记手续等工作，并按本合同第四条约定与乙方完成所....

　　劳 动 合 同 ________（人劳）合同编号：20xx-（001）
　　单位（甲方）：__________________________
　　单 位 地 址：__________________________
　　单位法定代表人：_______________________
　　员工（乙方）：__________________________
　　户口所在地：_________________________
　　通讯地址及邮编：___________________________________________________
　　根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方协商一致，同意签定本合同，并达成如下协议条款，供双方共同遵守执行：
　　一、合同类型与期限
　　第一条 甲、乙双方选择以固定期限形式签定本合同。
　　合同期限： 叁 年，即自 20xx 年 07 月 01 日起至 20xx 年 06 月 30 日止。
　　二、工作内容和工作地点....

　　甲方(出借人)：
　　乙方(借款人)：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等自愿，诚实信用的基础上，经双方友好协商，乙方同意将其公司的股权作为担保质押给甲方。
　　以取得甲方的借款。
　　甲乙双方就上述事项达成以下协议：
　　第一条：乙方向甲方借款用途仅限于项目，首批借款_____万元人民币，甲方于本协议签订之日并办理股权质押登记手续后日内转账到乙方指定账户。
　　借款期限为年，借款利息为同期银行挂牌贷款利率，每年支付一次，每满365日后日内支付。
　　第二条：甲方不参与乙方项目的生产经营管理工作，但为确保借款的专项用途，甲方对于借款用途享有知情权，并有权查询乙方对于借款使用情况，乙方应当积极配合。
　　为此产生的差旅费用由乙方承担。
　　第三条：乙方需向甲方提供真实合法的企业营业执照，组织机构代码证，法定代表人身份证等相关证件。
　　第四条：乙方将其______________________公司百分之五十一的股份作为担保质押....

　　送餐合同
　　甲方?__________________有限公司
　　乙方快餐公司
　　双方经友好协商，达成协议如下：
　　1.乙方资格：乙方承诺，乙方具有相应的营业执照、卫生许可证，其所有工作人员均具有健康证。
　　2.?客饭标准：?客饭以每份人民币____________元为标准，提供二荤二素一汤。乙方须在周末提供下一周的菜单给甲方作为参考，并应甲方的要求作部分修订。
　　3.通知：甲方应在上午?前，下午?前将就餐人员数量报给乙方；或由乙方通过电话与甲方联系。
　　4.送餐时间：乙方应在每日中午-?，下午?-?之间将客饭送到甲方。
　　5.客饭质量：乙方需确保甲方每日饭菜的质量及数量，甲方将成立伙食委员会随时对乙方所提供的伙食进行监督，如若发现不合格（如饭、菜中有虫子、菜太咸、菜量太少等），将督促乙方进行改善，乙方需配合进行改善，直到甲方满意为止。每日饭菜的质量要符合营养、卫生等，且利润不得超过_________％，若稽核发现利润超过_________％且事实确凿，则每次承担违....

　　出租人(甲方)：证件类型及编号：
　　承租人(乙方)：证件类型及编号：
　　依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：
　　第一条房屋基本情况
　　(一)房屋坐落于北京市区(县)街道办事处(乡镇)，建筑面积平方米。
　　(二)房屋权属状况：甲方持有(□房屋所有权证□公有住房租赁合同□房屋买卖合同□其他房屋来源证明文件)，房屋所有权证书编号：______或房屋来源证明名称：______，房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称：______，房屋(□是□否)已设定了抵押。
　　第二条房屋租赁情况及登记备案
　　(一)租赁用途：______;如租赁用途为居住的，居住人数为：______，最多不超过______人。
　　(二)如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员....

　　买方(甲方)：_____________
　　签订地点：_________________
　　卖方(乙方)：_____________
　　签订时间：_____年____月___日
　　为维护消费者和经营者双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《民法典》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。
　　一、家具名称、商标、规格型号、数量、基料及金额：
　　基料价款__________
　　家具名称__________商标__________规格型号__________
　　名称等级__________
　　数量单价_____
　　_____十_____万_____千_____百_____十_____元_____角_____分
　　合计人民币金额(大写)__________
　　二、定规格家具图纸提供办法及要求：
　　甲方自定规格的家具，甲方于______年____月____日前将图纸一式两份交付于乙方。乙方审定认可的，由乙方卖场销售人员签名(盖章)....