个人承揽加工协议书 预览

　　定作单位：某某项目经理部 （以下简称甲方）
　　承揽单位：某某钢结构制造有限公司 （以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。
　　第一条 加工构件品名与价款
　　一、 加工品名：某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。
　　二、 承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。
　　三、 加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）
　　四、 本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。
　　六、 本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种....

　　委托方：_________纺织器材厂(甲方)
　　承揽方：_____________电镀厂(乙方)
　　1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：
　　2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
　　3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。
　　4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
　　5.质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。
　　6.结算方式：通过银行托收。
　　7.违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
　　甲方：____________纺织器材厂
　　法定代表人：(盖章)________
　　地址：________________....

　　甲方：
　　法定代表人：
　　地址：
　　邮编：
　　电话：
　　传真：
　　乙方：
　　法定代表人：
　　地址：
　　邮编：
　　电话：
　　传真：
　　鉴于：
　　1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事__行业的中国企业;
　　2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事__行业的中国企业法人;
　　3、甲方已就产品提出了专利申请，申请号为：__，乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件，甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。
　　甲乙双方为实现产业优势互补，共同做大做强，经过平等、友好协商，确立战略合作伙伴关系，就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜达成如下协议，以兹共同信守：
　　一、加工产品范畴：
　　1、产品品名：与之配套的压具(包括：__)应由甲方自行生产。
　　2、产品规格及技术参数：产品规格和技术参数等发生变化，双方应另行签订补充协议。
　　二、委托加工订单：
　　1、甲方根据市场销售情况，于每月__日以书面或传真形式向乙方....

　　委托方(以下称“委托方”) : x有限公司 地址： 邮编： 电话： 传真： 银行： 银行户头号码: 增值税号码:
　　加工方(以下称“加工方)：x有限公司 地址： 邮编： 电话： 传真： 银行 银行户头号码：
　　委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
　　1)委托方希望根据下列条件委托加工方产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
　　2)加工方希望根据下列条件为委托方加工产品，有关产品将按本协议规定完成。
　　3)委托方为_产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
　　第一、每月订单
　　1、委托方必须提前 x 天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
　　2、加工方在收悉订单后，必须在 内以传真书面向委托方确认订单。
　　3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
　　4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
　　5、加工方收到足....

　　抵押权人：_________
　　地址：_________
　　抵押人：_________(资料详附表一)
　　地址：_________
　　担保人：_________
　　抵押物业地址：_________(资料详附表二)
　　抵押权益之房产买卖合同号：购房_________字第_________号
　　第一条　总则
　　抵押权人与抵押人于_________年_________月_________日会同担保人签字本房产抵押贷款合约(下称“合约”)。抵押人(即借款人)同意以其与担保人于_________年_________月_________日签字之房产买卖合同(即抵押权益之房产买卖合同)之全部权益抵押予抵押权人，并同意该房产买卖合同项下之房产物业(即抵押物业)，在售房单位发出入伙通知书(收楼纸)后，立即办理房产抵押手续，以该物业抵押予抵押权人，赋予抵押人以第一优先抵押权，并愿意履行本合约全部条款。抵押权人(即贷款人)同意接受抵押人以上述房产买卖合同之全部权益及房产买卖合同项下之房产....

　　第一章 总 则
　　本合同当事人
　　委托方(以下简称甲方)：
　　组织名称：
　　法定代表人：
　　地址：
　　联系电话：
　　受委托方(以下简称乙方)：
　　企业名称：
　　法定代表人：
　　注册地址：
　　联系电话：
　　为推行黄石市黄石港区胜阳港街道办事处环境卫生作业市场化运作，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》等有关法律、法规，甲乙双方格守公平、公正、诚信的原则，友好协商，签订本合同。
　　第二章 承包事项
　　(以各社区环境卫生具体的作业要求进行修改)
　　一、 社区内道路、活动广场进行人工清扫保洁、社区管辖楼栋的屋沿及平台上的空中垃圾的清理、社区内管楼栋垃圾通道及垃圾收集点的清运;社区内绿化带的保洁。
　　二、 社区保洁范围内垃圾箱位置摆放、定期清洗。
　　三、 清扫、保洁、清除的垃圾及时清运至指定的场所。
　　四、 社区内乱堆乱放、野垃圾，及重大事件和自然灾害所造成的集成垃圾的清运。
　　五、 各种重大活动....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲方为了进一步完善公司员工福利，提高员工在公司内外医疗服务水平，委托乙方管理甲方医务室，提供医疗服务事宜，达成协议如下，供双方共同遵守：
　　一、甲方的权利义务
　　1、甲方提供医务室场地及室内必要设施设备。医务室内设施设备所有权归属甲方所有。乙方正式进驻甲方医务室之日，由双方代表负责医务室内设施设备的清点和移交，签署书面的设施设备移交清单。
　　2、甲方提供书面的需乙方派驻医师、护士遵守的甲方管理规章制度。
　　3、甲方为乙方派驻医师、护士提供工作餐。
　　4、甲方按照合同约定的期限支付医务室管理和医疗服务费用。
　　5、甲方按照合同约定的期限支付垫付甲方员工在乙方医院就诊期间需个人支付的医疗费用。
　　6、甲方有权利监督乙方所派驻医生、护士的服务质量，以及就诊满意度评价。确保每月就诊有效投诉不得超_______%，如有超过_______%，甲方有权提出更换医生和护士。
　　二、乙方的权利义务
　　1、乙方负责甲方员工的门诊、急诊、转诊、零星体检、预防保健....

　　甲方：________________
　　乙方：________________
　　第一条一般规定
　　⒈本合同为劳务合作合同，乙方为甲方的__提供牌司机服务，并收取服务费。
　　⒉服务期限从年月日早时起至年月日时止（共计个月），但本合同规定的提前终止协议的情形除外。合同期满后视甲方的实际需要决定是否重新签定合同。
　　⒋除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的信函以及结算，均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户帐号。
　　⒌本合同中甲乙任何一方的名称、法定地址、汇款人、收款人、开户银行、帐号若有变更，变更一方应至少提前十五天通知对方。该书面通知经加盖公章并经本合同授权代表签字确认方有效，如乙方名称更改，还需提供新的营业执照复印件和企业名称变更核准通知书。
　　第二条双方的权利与义务
　　⒈乙方服务司机必须是持有中华人民共和国机动车驾驶证（牌以上）、品行端正、身体健康、年龄在岁的司机。
　　⒉乙方服务司机在服务过程中应该态度良好。如乙方司机在服务过程中....

　　原告：———— 性别：—— 民族：—— 出生年月：—————— 住所：————
　　邮编：———— 电话：——
　　被告：———— 性别：—— 民族：—— 年龄：———— 住所：————
　　邮编：———— 电话：——
　　案由：
　　借款合同纠纷
　　诉讼请求：
　　1、请求法院判令被告归还借款————元;
　　2、请求法院判令被告支付违约金————元;
　　3、要求被告承担诉讼费用。
　　事实和理由：
　　————年——月——日，被告————向原告————借款人民币————元，原告予以答应，原告当天按照被告的要求将————打入被告指定的其子————的帐户。被告————于————年——月——日向原告制定还款计划，承诺于————年——月——日之前将全部欠款偿还给原告，逾期不还按日百分之一支付违约金。直至————年——月——日，被告————只还给原告————元，尚欠原告————元，至今未还。原告多次向被告————催款，被告————至今仍未还款。按照被告————向原告提交的还款计划，被....

　　为配合公司的内部管理，提高各员工的工作进取性，跟进公司的五年规划目标，结合目前情景，提出如下个人提议：
　　一、规范企业部门设置，完善管理体系
　　1、为响应企业长期发展目标，公司应切实设置招投标部，组织专业的招投标专业技术人员，对公司所承担的项目择优选择专业分包及劳务分包单位；对北京市招标项目进行跟踪撑握，对中标可性比较大的项目进行投标，开拓市场，打出自己的品牌；
　　2、取消资料部的单独设置，由综合部代替；资料部应与项目部合二为一，做到技术与资料相结合。企业在成立项目管理班子的同时，在项目内部设置专门的`资料员，项目竣工验收后，资料统一交公司综合部存档；
　　3、加强工程技术与商务造价的配合，工程技术人员必须熟悉本项目的总承包合同及各分包合同，对合同内各工作面的界线划分做到心中有数。认真研究、挖掘对公司投资、费用有利的相关条款，结合现场实际情景，认真收集现场资料，适时对总包、甲方及管理公司提出相应的变更、洽商与索赔，提高项目投资效益；
　　二、在企业长期发展规划下，员工要制定长....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲方为了进一步完善公司员工福利，提高员工在公司内外医疗服务水平，委托乙方管理甲方医务室，提供医疗服务事宜，达成协议如下，供双方共同遵守：
　　一、甲方的权利义务
　　1、甲方提供医务室场地及室内必要设施设备。医务室内设施设备所有权归属甲方所有。乙方正式进驻甲方医务室之日，由双方代表负责医务室内设施设备的清点和移交，签署书面的设施设备移交清单。
　　2、甲方提供书面的需乙方派驻医师、护士遵守的甲方管理规章制度。
　　3、甲方为乙方派驻医师、护士提供工作餐。
　　4、甲方按照合同约定的期限支付医务室管理和医疗服务费用。
　　5、甲方按照合同约定的期限支付垫付甲方员工在乙方医院就诊期间需个人支付的医疗费用。
　　6、甲方有权利监督乙方所派驻医生、护士的服务质量，以及就诊满意度评价。确保每月就诊有效投诉不得超_______%，如有超过_______%，甲方有权提出更换医生和护士。
　　二、乙方的权利义务
　　1、乙方负责甲方员工的门诊、急诊、转诊、零星体检、预防保健....

　　电子商务服务代运营合作协议
　　甲方(客户) ：乙方(服务商):
　　通信地址：通讯地址：
　　电话：电话：
　　甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的原则，达成以下协议，以供双方共同遵守：
　　一、 电子商务服务项目(甲方委托乙方的服务项目) ：
　　二、电子商务服务内容
　　三、合作期限、服务费用以及付款方式
　　1、合作期限
　　本合作协议期限：20__年 7月1日至20__年9月 30日。
　　2、服务费用构成=团队费用+销售额提成(仅针对淘宝C 店，报价见“第四点第(一)项的第1点”)
　　2.1淘宝C 店团队费用(不含税)：合同期第一年甲方向乙方支付淘宝C 店团队费用人民币￥3000元(大写三千元 圆整)。结算方式：团队费用按季度支付，首次甲方向乙方支付第一个季度固定团队费用共￥3000千元，(人民币大写：叁千圆整)需在合同开始执行后5个工作....