维护网站协议 预览

　　软件购买合同
　　合同编号：　　　　
　　买方（甲方）：
　　卖方（乙方）：
　　依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经充分协商，就甲方购买乙方 _________软件事宜达成一致意见，签订本合同，供双方共同遵守执行。
　　第一条 合同标的
　　1、所购软件版本、用户数、数量、单价、软件总价：
　　项目用户数数量单 价总价
　　合计：
　　2、上述软件所具备的技术指标（详见附表）
　　第二条 技术情报和资料及其提交期限、地点和方式：
　　乙方软件提交日期为　年　月　日，即乙方自本合同生效之日起　天内将甲方所购买之软件送至甲方公司所在地，并向甲方提供下列技术资料：
　　1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　第三条 技术秘密的范围和保密期限：
　　除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何....

　　原告：______________，男，_____族，19__________年_____月_____日生，住__________市__________区__________路__________号院_____号楼_____号。电话_____________
　　被告：_____________有限公司
　　住址：_________________市__________区__________路_____号__________大厦__________层。
　　法定代表人：_________________职务：______________电话：_____________
　　原告因不服__________市劳动人事争议仲裁委员会_____劳人仲案字{20__________}__________号仲裁裁决书，向贵院提起诉讼。
　　诉讼请求：_________________
　　1、请求法院对__________市劳动人事争议仲裁委员会_____劳人仲案字{20__________}....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方在友好协商的基础上，就乙方为甲方提供办公设备及耗材进行定期维修保养服务达成以下协议:
　　一、合同期限：自 年 月 日到 年 月 日止
　　二、服务收费：免费
　　三、服务设备：见附表
　　四、乙方权利和责任：
　　1. 负责设备的免费保养，保证全年四城区不少于6次，每二月最少1次。
　　2. 在合同有效期内对报修故障实行上门服务(四城区域外用户必须承担交通费)，响应时限为四城区4小时内(周一至周五9：00到18：00，周六，周日9：30到17：00)。若需要更换零件，应事先向甲方作出说明，征得同意后更换，并按优惠价收取费用。
　　3. 乙方原则上只供应厂家认可的正规零件及消耗材料，若用户坚持要使用代用品，则乙方对因此造成的后果不予负责。
　　4. 负责提供甲方有关设备使用和维护的一切咨询服务。
　　5. 如果甲方使用乙方提供的零件，消耗材料，在正常操作情况下机器出现问题(正常消耗磨损除外)则由乙方负责维修。
　　五、甲方权利和责任：
　　1. 乙....

　　甲方：
　　乙方：
　　协议类型 ：“轻松商务”网络系统服务安全与保密合同
　　协议合同编号 ：hyht-easy-business
　　合同有效期 ：壹年( 年 月 日---- 年 月 日)
　　“轻松商务”是由宏运恒通科技发展有限公司(以下简称“乙方”)提供的一种计算机及网络的维护服务解决方案。经甲乙双方友好协商，确认由乙方负责为甲方提供以下安全与保密服务：
　　工作数据的安全与保密：
　　乙方工程师不得利用工作之便，拷贝甲方公司员工的工作数据(包括：word文档、excel表格、access数据库及其他资料);
　　在为甲方服务时，不得以任何理由将甲方有用的工作数据删除;
　　如果需要格式化甲方的硬盘及软件盘里，需要经过甲方当事人同意并签字确任后，方可进行操作;
　　重新安装操作系统时，如有将甲方工作数据备份到自己电脑上的情况，需要在恢复数据到甲方电脑后立即删除，不得以任何理由留下备份;
　　乙方向甲方提供备用电脑，需要将甲方的工作数据拷贝到备用电脑，当甲方的电脑维修完毕后，....

　　委托单位
　　承揽单位
　　为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。
　　一、工程概况
　　1.工程名称：__________________________________.
　　2.工程地点：__________________________________.
　　3.承包范围：参见合同附件之预算表。
　　4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：
　　承包人包工、包料;
　　承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
　　承包人包工、发包人包料。
　　5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：
　　发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;
　　发包人委托承包人设计施工图纸，设计费....

　　对未办结婚登记而以夫妻名义同居生活的男女，一方要求“离婚”或解除同居关系，经查确属非法同居关系的，应一律判决予以解除，这仅解除了双方的身份关系。对于该类案件具体如何处理，最高人民法院在1989年下发了《最高人民法院关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》的司法解释中有一些规定。坚果云小编为您收集整理相关法律知识，希望能对您有所帮助。
　　协议人甲方：男，汉族，年月日出生。
　　身份证号码：住址：
　　协议人乙方：女，汉族，年月日出生。
　　身份证号码：住址：
　　甲、乙双方经充分协商后，一致同意解除同居关系，现就财产分割及非婚生子女抚养问题达成如下协议：
　　一、甲、乙双方自愿解除同居关系，同时考虑到双方已同居多年，甲方自愿一次性支付给乙方元(大写)作为乙方的生活费(不要约定为青春损失费，因为法律不支持)。
　　二、子女抚养条款：非婚生子女由女方抚养，由男方一次性给付生活费人民币元整(教育及医疗费用另行协商支付)，在签订本协议的当日一次性支付。若乙方及其亲属....

　　本运单经承托人双方签章后，具有合同效力，承运人与托运人、收货人之间的权利、义务和责任界限适用于《水路货物运输规则》及运价、规费的有关规定。
　　月度运输合同号码：________?货物交接清单号码：_________?编号：___________
　　船名：?航次
　　航次
　　起运港
　　到达港
　　约定装船日期：
　　年?月?日
　　托运人
　　全?称
　　收货人
　　全?称
　　约定运到期限：
　　地址、电话
　　地址、电话
　　费用结算方式
　　银行、帐号
　　银行、帐号
　　应_____用
　　发货符号
　　货名
　　件数
　　包装
　　价值（元）
　　托运人确定
　　承运人确定
　　运费计算
　　费目
　　费率
　　金额（元）
　　重量(吨)
　　体积(长_________宽_________高立方米)
　　重量(吨)
　　体积(长_________宽_________高立方米)
　　等级
　　费率（元/计费吨）
　　金额（元）
　　总计
　　大写：
　　核算员：
　　....

　　国立__________大学国际教育中心（以下简称“中心”）作为一方，和 ____（国籍）______（姓名）作为另一方，签订如下合同：
　　第一条 合同内容：
　　“中心”负责教授______（国籍）_______（姓名）护照号码 №______，出生___年___月___日（以下简称“学员”）俄语和其他必要科目课程，以使学员能继续在大学里深造。学习期限：从___年___月___日到___年___月___日。
　　第二条 学费和支付条件：
　　2.1.整学年价格_____美元。
　　2.2.交费时间：学费必须在___年___月___日前付清。
　　2.3.学费按2.2条规定的时间，汇到“中心”指定的帐号上或支付现金。所有费用需以美圆形式支付。
　　2.4.学生中止学业或提前终止合同学校不退还学费。
　　第三条 “中心”的义务
　　3.1.中心用俄语按教学大纲教受学员课程及相应专业的基础俄语知识。班级按学习的必要进行编排或调整。
　　3.2.为学生提供必要的图书馆、阅览室、体育和文....

　　甲方：___________________
　　乙方：___________________
　　丙方：___________________
　　经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：____________
　　一、地块概况
　　1、该地块位于 __________，土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有 土地使用证。
　　2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。
　　二、转让方式
　　1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率很多于__________%，土地用途为商业、住宅用地。
　　2、土地的转让价为__________万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费]，转让总价为人民币__________万....

　　发包方(以下简称甲方)：_____________________
　　承包方(以下简称乙方)：_____________________
　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第一条 工程概况
　　1、工程名称：_____________________
　　2、工程地点：_____________________
　　3、承包方式：_____________________
　　4、工程面积：_____________________
　　5、工程期限：本工程自______年______月______日开工，于______年______月______日竣工。
　　第二条 工程项目价款
　　1、工程款：本合同工程造价为(人民币)：____________;
　　金额大写：___________________________。
　　2、报价单根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定。
　　第三条....

　　甲方（抵押人）：
　　身份证号码：
　　地址：
　　联系方式：
　　乙方（抵押权人）：
　　身份证号码：
　　地址：
　　联系方式：
　　根据《担保法》、《合同法》、《城市房地产管理法》和《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律法规的规定，甲、乙双方就土地使用权抵押有关事宜共同协商，达成一致意见，现签订合同如下：
　　风险提示：
　　根据《担保法》相关规定，部分财产不得设立抵押，以此做抵押的，抵押权未设立，权利人无法实现抵押权。
　　具体包括：土地所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有土地使用权；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；有权、使用权不明或者有争议的财产；法被查封、扣押、监管的财产。
　　一、抵押宗地基本情况
　　本宗地座落于______镇（乡）______村（集镇、社区）______街______号，甲方于______年以____________方式取得____________土地使用权，土地使用....

　　维修是指设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的技术活动，包括各类计划修理和计划外的故障修理及事故修理。下面是小编搜集的关于维修服务合同范，希望对你有所帮助。
　　关于维修服务合同范本
　　(一)
　　为了维护双方权利，同时为提高公司公务车辆维修、保养的质量及安全性特要求公司公务车辆定点维修单位对所有维修、保养车辆给予保证承诺，具体细则如下：
　　一、维修配件质量及价格承诺
　　(一)车辆所有维修配件均符合汽车4店标准配件质量的要求。
　　(二)车辆所有配件的价格不能高于汽车4店标准配件规定的价格。
　　二、质量保证承诺期限
　　(一)整车修理或发动机总成修理质量保证期为车辆行驶0公里或者6个月(其中喷漆部位保质期为________年)。
　　(二)变速箱、分动箱、前后桥等总成修理质量保证期为车辆行驶5000公里或者3个月。
　　(三)小修及专项修理质量保证期为车辆行驶公里或者1个月。
　　(四)在____区、泥土砂石路等恶劣条件下行驶的车辆，上述保修期按50%执行。
　....

　　项 目 名 称：_________
　　许可方(甲方)：_________
　　法定代表人：_________ 职务：_________
　　地 址：_________ 邮码：_________ 电话：_________
　　被许可方(乙方)：_________
　　法定代表人：_________ 职务：_________
　　地 址：_________ 邮码：_________ 电话：_________
　　填 写 说 明
　　一、"合同登记编号"的填写方式：_________
　　合同登记编号为14位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零，各区域编码按GB2260-84规定填写。
　　二、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。
　　三、专利技术内容是指专利说明书和权项保护范围....

　　甲方(采购方)：(以下简称甲方)
　　乙方(销售方)： (以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程实际情况，双方就本工程地面砖采购、供应事宜，达成如下一致意见，特订立本采购合同以共同遵守。
　　一、工程概况
　　1.工程名称：
　　2.建设地点：
　　二、合同范围
　　2.1合同内容：
　　2.2合同标的物：(表中数量仅供参考，结算时以实际结算数量为准)
　　注：
　　1、标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
　　2、乙方保证合同签订后日内第一批货发到工地现场。
　　3、单价：材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容，该单价为固定单价， 在供货过程中不因任何原因调整单价。
　　2.3产品质量标准：
　　2.3.1完全....

　　工程名称：___________________________
　　发包方(甲方)：________________________
　　承包方(乙方)：________________________
　　合同编号：___________________________
　　签定日期：___________________________
　　重庆市工商行政管理局
　　重庆市建设委员会
　　使用说明
　　1.本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。
　　2.开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
　　3.竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
　　4.工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。
　　5.监理：指专业化的家庭装修监理单位接受业主(装修户)的委托或授权，根据国家有关法律、法....

　　发包方：__________________(以下简称“甲方”)与承包方：__________________(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。
　　第一章　合同背景
　　第一条　施工地点位于_________市_________区_________路_________弄_________号_________室，(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。
　　第二条　甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。
　　第二章　施工单位资格
　　第三条　乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。
　　第四条　本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》....