城市自建房屋装修合同 预览

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
　　发包方（以下简称甲方）：（业主） 联络方式：
　　身份证： 地址：
　　承包方（以下简称乙方）： （施工工程队负责人）
　　身份证： 联络方式：
　　家庭住址: 家庭固定电话：
　　第一条 工程概况
　　1、甲方装饰住房系合法居住。
　　2、装饰施工地点：
　　3、施工范围： 卧室 客厅 餐厅 厨房 卫生间 阳台，套内面积 平方米。
　　4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，....

　　原告：_________________，____________，_____年_____月_____日出生，汉族，____________人，公司职员。住所地：_________________市__________区____________楼联系电话：_________________
　　被告：______________________， ____________，_____年_____月_____日出生，汉族，__________市人，__________市__________区__________地住所地：_________________市__________区__________室联系电话：________________
　　诉讼请求：
　　1.请求法院判令原被告的子女____________由原告抚养。
　　2.被告每月支付原告子女抚养费____________元整。
　　3.本案的诉讼费用由被告承担。
　　事实和理由：_________________
　　原....

　　甲方(采购方)：(以下简称甲方)
　　乙方(供应方)：(以下简称乙方)
　　甲方位于锡林浩特市东城嘉都小区一处公寓内装修工程项目建设的需要，现需从乙方处采购瓷砖材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
　　第一条产品及价款
　　具体可参照双方认可的样品(具体数量甲乙双方现场测量)。
　　注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算，东城嘉都酒店的瓷砖甲乙双方另行协商，包括数量、价格。
　　第二条供货时间
　　供货日期，以甲方通知为准，甲方的需货计划，应提前通知乙方，乙方在收到甲方的供货通知后15天内，保证供货到甲方指定现场，并有乙方负责卸货。
　　第三条质量要求
　　乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测....

　　发包方(以下简称甲方):(业主)____________
　　联络方式：____________
　　身份证：____________
　　地址：____________
　　承包方(以下简称乙方):(施工工程队负责人)____________
　　身份证：____________
　　联络方式：____________
　　家庭住址:____________
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1、甲方装饰住房系合法居住。
　　2、装饰施工地点：
　　3、施工范围：卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台，套内面积_________平方米。
　　....

　　甲方(出租方)： 电话： 身份证：
　　乙方(承租方)： 电话： 身份证：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：
　　第一条、房屋基本情况。
　　甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于富宁县城南开发区金虎小区，甲方同意将本房屋的二、(三)楼( )号房屋租给乙方使用。
　　第二条、房屋用途。
　　该房屋用途为：居住。(除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途)
　　第三条、租赁期限： 。时间从 年 月 日至 年 月 日止。
　　第四条、租金(月人民币) 元整。(租赁期间，出租方不得以任何理由任意调整租金。)
　　第五条、付款方式：乙方应于本合同生效之日向甲方一次性付清 个月的全部租金和一个月的押金。金额为人民币 元(￥ 元)。并以甲方出具的票据为交款凭证。(备注：若是季度或半年交房租的，往后，乙方必须每次提前一个星期交清租金。
　　第六条、甲方的责任：
　　....

　　双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。
　　第一条 加工内容
　　乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
　　第二条 交货
　　乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。
　　第三条 来料数量与质量
　　乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略) 和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。
　　第四条 加工数量与质量
　　甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。
　　第五条 加工费
　　甲方为乙方进行....

　　出租方：　　　(以下简称甲方)
　　承租方：　　　(以下简称乙方)
　　甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
　　一、甲方将位于xx市xx街道xx小区x号楼号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，计x个月。
　　二、本房屋月租金为人民币xx元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初x日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
　　三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
　　四、乙方同意预交　　　元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。
　　五、房屋租赁期为　　　，从　　年　　月　　　日至　　年　　月　　日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金　　的违约金;如果甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。
　　六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。
　　七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转....

　　发包人：
　　承包人：
　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1.1工程地点：___________________。
　　1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
　　1.3工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。
　　(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
　　(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。
　　1.4工程期限___天，开工日期__年__月_日，竣工日期__年__月__日。
　　1.5合同价款：本合同....