承揽合同文档

　　定作方(以下简称甲方)：
　　承揽方(以下简称乙方)：
　　签约地点：
　　签约日期： 年 月 日
　　一、 总则
　　1、甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方 工程事宜，依据《中华人民共和国合同法》，一致同意签订本合同。
　　2、甲方提出 工程的具体要求，乙方据此合同规定负责 的设计、制作、安装、调试、培训、维护等工作。甲方负责投资工程的总费用。
　　二、 工程类型、费用构成
　　工程总费用为:￥ 元。

　　定作人(以下简称甲方)：_________
　　安装地点：_________
　　现住所地址：_________邮政编码：_________
　　身份证号码：_________联系电话：_________
　　承揽人(以下简称乙方)：_________
　　营业执照号：_________注册地址：_________
　　法定代表人：_________联系电话：_________
　　本厨房设计师：_________联系电话：_________
　　安装负责人：_________联系电话：_________

　　甲方： 　(以下简称甲方)
　　乙方： 广告　(以下简称乙方)　　　　　
　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽　　 广告牌(以下简称广告牌)的制作安装事宜达成如下一致协议。
　　一：广告牌制作
　　1、广告牌规格 ：
　　2、材质：
　　3、要求:
　　二：广告牌安装
　　安装地点：

　　定作方：
　　地 址： 电话：
　　承揽方：
　　地 址： 电话： 履约地：
　　第一条：定做合同概况
　　1.1工程名称：
　　1.2工程地点：
　　第二条：加工范围
　　2.1本工程构件共计 / 件，含钢量约计 吨，材质为 ;

　　甲方：_________
　　乙方：_________
　　经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
　　一、乙方承接以下项目：
　　1、设备搬运到新校：_________元/台，_________台，_________元，电脑桌椅_________元/套，_________套，_________元。讲台_________个，_________元。其它东西搬动费用_________元(包括交换机搬运，剩余_________台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等)。合计_________元。
　　2、电脑拆卸及安装：_________元/台，_________台，_________元。
　　3、网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，_________元/节点，共制作_________节点，计_________元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等_________元，rj45接头_________个，_________元。所有线头集中到讲台....

　　发包方：______________________________________________________（以下简称甲方）
　　承包方：______________________________________________________（以下简称乙方）
　　甲方将住房修建工程承包给乙方（包工不包料）。经甲、乙双方友好、公平协商，达成如下协议：
　　一、工程内容（该幢楼房为全现浇房，面积约________________________平方米）
　　1、该楼房修建过程中所有的砌砖，内外墙及柱子的抹灰、砼的浇筑、一楼地面找平。
　　2、该楼房修建过程中所有的钢筋加工、制作、安装、支模（支模木板在内）、砌砖、抹灰、楼梯找平、前面外墙贴砖以及所需要的各种机械，由乙方负责。
　　3、该楼房修建过程中所有的砼支模及所需要的各种机械、支撑柱、模板（必须是建筑木工板）由乙方负责。
　　4、甲方将水、电安装到施工现场。
　　二、工程单价：

　　甲方(委托方)：________
　　乙方(受托方)：________
　　根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商就双方合作事宜达成如下协议：
　　一、委托内容
　　甲方委托乙方全程策划、独家代理销售甲方产权所属的“________”项目(下简称项目)，该项目位于_______市________路_____号，可售建筑面积约万平方米左右;该项目的商业和写字楼单位均为乙方独家销售代理销售范围，所有可销售物业均视为乙方业绩并可按本合同约定标准收取佣金。
　　二、销售任务
　　1、甲乙双方约定，项目取得预售许可证并正式开盘后________个月内乙方应完成项目推盘量(推盘量指项目具备销售条件并实际公开销售的物业面积)的______________%，项目正式开盘后12个月内乙方应完成项目推盘量的______________%，乙方销售业绩以《房屋买卖合同》和《认购书》的销售面积为标准统计。
　　2、甲乙双方约定，项目在__________....

　　甲方：_________________
　　乙方：_________________
　　第一条项目来源
　　由于设计规划的需要,甲方委托乙方对甲方内约_________亩地进行______地形图测量,经双方协商,达成本协议。
　　第二条甲方委托乙方的工作内容
　　对设计规划涉及的甲方生活区内约_________亩土地进行________地形图测绘(详细范围见附图红线),绘制出准确的______地形图。
　　第三条甲方的责任与义务
　　(1)向乙方提交需要进行测绘的范围界线图。
　　(2)按约定支付测绘费。

　　甲方：________________
　　指定联系人：__________
　　地址：________________　 邮编：___________
　　电话：________________　 传真：___________
　　指定联系电子邮箱：________________________
　　指定关联域名：____________________________
　　是否委托乙方申请域名空间：　 是/否　(委托申请域名空间需另附协议或口头约定)
　　乙方：________互通网络有限公司
　　地址：________________________　 邮编：___________

　　定作方（以下简称甲方）：
　　承揽方（以下简称乙方）：
　　供料方（以下简称丙方）：
　　甲方委托乙方加工______________，丙方为甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方处所承揽的加工成品所需原材料须在丙方处采购。经三方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。：
　　一、工程项目名称：
　　二、施工地点：
　　三、工程量：
　　四、工程总额及付款方式：
　　1、工程总额：

　　订立合同双方：
　　建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；
　　勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。
　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
　　第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第二条 勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第三条 甲方的义务
　　1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
　　2.在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，按照甲方与建设方签订的《建设施工合同》及相关工程协议、纪要的要求(以下简称总承包合同)，乙方以大包干的方式承包甲方以承接 工程项目。经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。
　　第一条 工程项目概况
　　1.1 工程名称：
　　1.2 工程地点：
　　1.3 计划工期：
　　1.4 合同价款：
　　1.5 工程质量标准： 合格

　　甲方：（发包方）
　　乙方：（承包方）
　　附：身份证复印件电话号码
　　本着互相信任的原则，就甲方的工程达成以下协议。
　　第一条工程概况
　　装修施工地点：
　　2、工期：年 月 日至 年 月 日
　　本项工程预计费用 元人民币。
　　第二条材料供应的约定

　　建设方：_______________(以下简称甲方)
　　代建投资方：_______________(以下简称乙方)
　　为加快市中心城区的建设，甲方根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》和市中心城市建设领导小组办公室印发的《_____市中心城市市政公用基础设施项目代建承揽实施意见(试行)》、《关于代建投资承揽项目有关问题的补充意见》、《对_____市中心城市市政公用基础设施项目代建承揽实施意见(试行)〉的补充通知(二)》及相关法律法规的规定，依照招标文件所约定的内容，接受了乙方的投标。本着平等自愿、协商一致的原则，现就项目投资承揽事项达成以下协议。
　　一、项目概况
　　项目名称：_______________
　　项目地点：_______________
　　项目内容：_______________
　　项目建设总投资额：_______________万元(以中标金额为准)
　　项目建设规模：_______________

　　合同编号：
　　委托方：(以下称甲方)
　　承接方：(以下称乙方)
　　签约地点：
　　施工地点：
　　签约时间： 年 月 日
　　1、合同内容
　　本合同项所指的项目是：
　　(系统配件参考“附件一：物料清单”)

　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方根据《民法典》关于承揽合同的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下协议：
　　一、承揽方式：，乙方承揽甲方住房。
　　二、施工地点：
　　三、住房结构、户型及面积：
　　四、付款方式：按照元计价，在乙方完工，甲方验收合格后，甲方再支付价款。
　　五、质保金：乙方在签订本合同之日缴纳3000元给甲方作为质保金，在甲乙双方不再合作，并且加工承揽质量合格后，甲方退还给乙方。若质量不合格，质保金将用于修缮。
　　六、施工质量：乙方应确保质量符合国家质量标准。

　　机器维修(保修)合同
　　甲方：_________（用户单位）
　　乙方：_________（保修单位）
　　为使甲方的机器保持最佳性能和工作状态，乙方依据此合同由工程师为甲方提供保修服务。
　　一、保修期限：自签定协议起_________年（期满后再办理续保）。
　　二、保修期限内，乙方主动每个月为甲方机器上门保养一次，每个月检修一次。
　　三、甲方在日常使用中如遇机器故障，拨打乙方服务电话：_________，乙方将在五小时内派人上门检修。
　　四、甲方所需黑粉、感光鼓等消耗材料由乙方提供，乙方保证供应纯正的消耗品及零配件，并负责送货上门。
　　五、保修期限内，乙方将机器的运行状态和维修情况记录在案，建立“机器维修档案卡”，以备查或管理。

　　合同编号：_____________
　　定作人：________________________
　　承揽人：________________________
　　签订时间：________年____月____日
　　签订地点：______________________
　　第一条　修缮修理项目、数量、报酬
　　第二条　材料
　　第三条　定作人检验承揽人提供材料的标准、方法、时间及地点：__________________
　　承揽人检验定作人提供材料的标准、方法、时间及地点：__________________________

　　发包方（甲方）：代表人：
　　承包方（乙方）：负责人：
　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工作内容：
　　4、承包方式：

　　上诉人：_________________(原审被告)_______________，男，_____________年_____月_____日出生，住__________省某某市某某镇某某村第十二村民组。
　　被上诉人：_________________(原审原告)_____________有限公司，住址，__________区__________路__________小区__________。
　　法定代表人：______________
　　上诉人_______________因与被上诉人_______________建设工程分包合同纠纷一案，不服__________区人民法院于_____________年_____月_____日作出的(_____________)_____民初字第_______________号民事判决，特依法提起上诉。
　　上诉请求：_________________
　　1、请求二审法院依法撤销(_____________)_____民初字第______....

　　甲方：A公司
　　乙方：北京市______装潢公司
　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓______号房屋工程已于 年 月 日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：
　　1、本工程保修期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　2、乙方在保修期内工作范围为：
　　就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
　　3、目前工程已存在的问题及乙方责任：
　　3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及....

　　出租方(甲方)：某商场
　　公司住址：
　　承租方(乙方)： ______
　　身份证号：__________ 联系电话：______
　　通讯地址：_______________________
　　为了明确甲乙双方的权利和义务，共同促进某商场的繁荣与稳定，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关管理规定，甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、合作共赢的原则，就乙方承租某商场摊位并进行经营等相关事宜经过充分协商一致达成如下协议，以资共守。
　　第一条、摊位基本情况
　　乙方承租的摊位系甲方位于某商场内第__层___号摊位(以甲方统一编号为准)。
　　第二条、租赁期限

承揽合同（半成品）正文：　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）
　　承揽方：＿＿＿＿＿＿＿＿
　　（乙方）
　　签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
　　签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　经充分协商，签订本合同，共同信守。
　　1.品名（或项目）、数量及价款：
　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
　　│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交（提）定作物│

　　甲方：
　　乙方：
　　为了保障网吧电脑的正常使用，维护网络安全以及维护客户的合法权益，经甲方与乙方协商，就网吧电脑的维护事宜达成以下协议：
　　一、甲方提供的维护范围
　　1.1 甲方的维护服务包括：硬件维护、软件维护、网络安全维护及系统运行保障等方面。
　　1.2 甲方承担提供所有必要的维修工具和设备，并保证维修所需的确切时间。
　　1.3 如需维护时需安排工程师上门服务，请提前告知甲方并确保网吧人员配合及保管好维修工具。
　　1.4 甲方有权擅自处理故障问题，但在必要时需及时与乙方联系沟通。若因甲方原因造成乙方遭受损失，甲方负责承担相应赔偿责任。
　　二、乙方的义务