承揽合同文档

　　机器维修(保修)合同
　　甲方：_________（用户单位）
　　乙方：_________（保修单位）
　　为使甲方的机器保持最佳性能和工作状态，乙方依据此合同由工程师为甲方提供保修服务。
　　一、保修期限：自签定协议起_________年（期满后再办理续保）。
　　二、保修期限内，乙方主动每个月为甲方机器上门保养一次，每个月检修一次。
　　三、甲方在日常使用中如遇机器故障，拨打乙方服务电话：_________，乙方将在五小时内派人上门检修。
　　四、甲方所需黑粉、感光鼓等消耗材料由乙方提供，乙方保证供应纯正的消耗品及零配件，并负责送货上门。
　　五、保修期限内，乙方将机器的运行状态和维修情况记录在案，建立“机器维修档案卡”，以备查或管理。

　　合同编号：_____________
　　定作人：________________________
　　承揽人：________________________
　　签订时间：________年____月____日
　　签订地点：______________________
　　第一条　修缮修理项目、数量、报酬
　　第二条　材料
　　第三条　定作人检验承揽人提供材料的标准、方法、时间及地点：__________________
　　承揽人检验定作人提供材料的标准、方法、时间及地点：__________________________

　　发包方（甲方）：代表人：
　　承包方（乙方）：负责人：
　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工作内容：
　　4、承包方式：

　　上诉人：_________________(原审被告)_______________，男，_____________年_____月_____日出生，住__________省某某市某某镇某某村第十二村民组。
　　被上诉人：_________________(原审原告)_____________有限公司，住址，__________区__________路__________小区__________。
　　法定代表人：______________
　　上诉人_______________因与被上诉人_______________建设工程分包合同纠纷一案，不服__________区人民法院于_____________年_____月_____日作出的(_____________)_____民初字第_______________号民事判决，特依法提起上诉。
　　上诉请求：_________________
　　1、请求二审法院依法撤销(_____________)_____民初字第______....

　　甲方：A公司
　　乙方：北京市______装潢公司
　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓______号房屋工程已于 年 月 日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：
　　1、本工程保修期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　2、乙方在保修期内工作范围为：
　　就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
　　3、目前工程已存在的问题及乙方责任：
　　3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及....

　　出租方(甲方)：某商场
　　公司住址：
　　承租方(乙方)： ______
　　身份证号：__________ 联系电话：______
　　通讯地址：_______________________
　　为了明确甲乙双方的权利和义务，共同促进某商场的繁荣与稳定，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关管理规定，甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、合作共赢的原则，就乙方承租某商场摊位并进行经营等相关事宜经过充分协商一致达成如下协议，以资共守。
　　第一条、摊位基本情况
　　乙方承租的摊位系甲方位于某商场内第__层___号摊位(以甲方统一编号为准)。
　　第二条、租赁期限

承揽合同（半成品）正文：　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）
　　承揽方：＿＿＿＿＿＿＿＿
　　（乙方）
　　签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
　　签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　经充分协商，签订本合同，共同信守。
　　1.品名（或项目）、数量及价款：
　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
　　│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交（提）定作物│

　　甲方：
　　乙方：
　　为了保障网吧电脑的正常使用，维护网络安全以及维护客户的合法权益，经甲方与乙方协商，就网吧电脑的维护事宜达成以下协议：
　　一、甲方提供的维护范围
　　1.1 甲方的维护服务包括：硬件维护、软件维护、网络安全维护及系统运行保障等方面。
　　1.2 甲方承担提供所有必要的维修工具和设备，并保证维修所需的确切时间。
　　1.3 如需维护时需安排工程师上门服务，请提前告知甲方并确保网吧人员配合及保管好维修工具。
　　1.4 甲方有权擅自处理故障问题，但在必要时需及时与乙方联系沟通。若因甲方原因造成乙方遭受损失，甲方负责承担相应赔偿责任。
　　二、乙方的义务

　　承揽方:河南安信达防水有限公司黑龙江分公司（以下称乙方）
　　定作方:哈尔滨振阳建筑工程有限责任公司（以下称甲方）
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合工程具体情况可经甲乙双方友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。
　　1、 承揽名称：、方式、地点、竣工日期。
　　a、 承揽项目名称：北树小区6#楼
　　b、 承揽项目地点：哈尔滨道外区三棵树大街三机街、北树小学、天恒小区地段
　　c、 本工程自20xx年 月 日开工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。
　　d、 承揽方式：包工不包料。
　　e、 承揽价格：

　　根据《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国合同法》，《建筑管理条例》规定，为了明确甲乙双方责任，相互制约，相互本着自愿，诚信合作，权利平等的原则，甲乙双方经过洽谈协商就胶州御花园7#楼住宅小区工程项目电安装部分分包事宜达成以下协议：
　　一、工程概况:
　　1.工程名称: 胶州市御花园住宅小区7#楼 工程
　　2.工程地址:胶州市北京路北
　　3.开工日期: 20xx年5月 1日4.竣工日期:20xx年6月15日
　　二、承包范围:
　　甲方提供的图纸和设计变更中包括的所有电安装的内容（强弱电线管预埋、开槽、布管、穿线、埋槽，电施工的穿墙、打孔、切割,开关箱、桥架洞口预留及封堵，装修后期穿线、桥架等各种配电箱的组装及安装，开关、插座及灯具的安装，电施工过程的垃圾清运）以及甲方现场所有的临时用电的拉设。
　　三、承包方式: 包工不包料
　　四、工程造价:

　　户主方：________________(以下简称甲方)
　　身份证号：___________________________
　　承包方：________________(以下简称乙方)
　　身份证号：___________________________
　　甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工，为了明确工程内容及双方的责任，本着互相协作、紧密配合，分工负责的原则，特商定如下条款，共同遵守。
　　一、内容
　　(一)工程名称：私人住宅地址：_____市_____区_____街_____号
　　(二)建筑面积：约_________平方米(按水平投影面积计算)。
　　(三)工程造价：约_________万元，经双方协商，每平方米造价_________(工钱)按人民币计算，工程全部完工后按水平投影面积计算，此工程总造价_________(工钱)乙方不包开发票。夹层按_________层计算，窗飘板按上下计算，基础按一层计算。

　　委托方（甲方）：_________
　　设计方（乙方）：_________
　　经甲，乙双方协商一致，就有关委托设计_____事宜达成如下合同，双方共同遵守。
　　一、甲方委托乙方设计使用在_________商品的_____一套（包括中，英文名称和图形），_____设计稿必须经甲方书面确认定稿。_____要求美观，实用，并能够核准注册。
　　二、甲方支付给乙方设计费________元，自本合同签订之日起_____日内预付乙方_____％，_____定稿后_____日内支付另_____％。
　　三、甲方_____定稿后，委托乙方代理注册申请。注册申请费用由甲方承担，查询费用由乙方承担。
　　五、本合同一式二份，甲，乙双方各持一份。
　　甲方（盖章）：_________
　　代表（签字）：_________

　　发包单位：____________（以下简称甲方）
　　联系电话：___________单位地址：___________
　　甲方代表：____________
　　承包单位：______（以下简称乙方）
　　联系电话：___________单位地址：_________
　　乙方代表：__________
　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
　　1、设备情况：

　　发包方(以下简称甲方):
　　承包方(以下简称乙方):
　　第一条 工程概况
　　甲、乙双方在平等、自愿基础上协商一致，就乙方承包甲方发包的贵宾厅制作工程(以下简称工程)达成如下协议：
　　1.1 工程地点：( )
　　1.2 制作内容：( )
　　1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第( )种承包方式。
　　(1)乙方包工、包全部材料
　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料(甲方提供装饰装修材料明细表，乙方提供装饰装修材料明细表);

　　(编号：ZS--[20]-号)
　　甲方：(项目部(施工局)全称)
　　乙方：(营业执照登记名称，全称)
　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
　　1、项目概况
　　1。1项目名称：
　　1。2项目地点：
　　2、合同范围2。1主要合同内容
　　，具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

　　委托方(甲方)：____________
　　承接方(乙方)：____________
　　第一条 甲方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计，经双方协商一致，签订本协议。
　　第二条 乙方设计标准为：______________________________________________，乙方在设计完成后，需经甲方书面确认，方可认为成果交付，如未得到甲方书面确认的，均不视为成果交付。
　　第三条 甲方向乙方交付的资料
　　第四条 乙方应向甲方交付的设计成果
　　第五条 设计费用及支付方法
　　5.1、甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。
　　5.2、支付方法为：

　　建设方： (简称甲方)
　　施工方： (简称乙方)
　　为贯彻执行国家及有关民用及办公场所安全防范的各项规章制度，以及要求加公司厂区安全保卫工作，有效的预防各类案件的发生。根据公安部颁发的中华人民共和国安全行业标准《中华人民共和国合同法》有关规定，特制定本合同，经甲乙双方协商后由双方共同遵守。
　　第一条 工程项目
　　一、工程名称：公司监控系统设备采购安装
　　二、施工地点：公司
　　三、合同编号：
　　四、工程范围和内容：
　　1、为公司采购安装电视监控系统设备;

　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，并遵循平等互利、等价有偿、诚实信用的原则，双方就乙方承接甲方发包的广告牌的制作、安装、发布及拆卸任务达成如下协议，以期双方共同遵守。
　　一、合同内容
　　乙方负责甲方委托其在 发布广告牌的制作、安装、发布和拆卸的相关事宜。
　　二、广告牌制作的数量、规格要求、发布位置及发布要求
　　2.1 广告牌的设计及画面内容详见样稿。
　　2.2 广告牌制作的数量为个，具体位置和规格如下：
　　2.2.1 ，广告牌规格为： ;

　　甲方(委托维修及配件需求方)： 签订地点：
　　乙方(维修及配件供货方)： 签订时间：年 月28日
　　乙方接受甲方委托，作为甲方的相关维修定点单位，对甲方的提供电机、水泵及相关设备进行维修、提供相关配件。为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。
　　乙方保证其具有维修电机及相关设备的资格证照，有权从事维修电机、水泵及相关设备。
　　双方现就以下事项进行正式约定：
　　第一条：更换配件
　　1、乙方提供更换配件必须保证为与设备同品牌原装配件，如有特殊情况乙方需在与甲方协商认同后更换与原配件应用功能与技术指标相近的部件。
　　2.更换配件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认，报价中的部件价格不得高于电机及相关设备的生产商在市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。甲方可以在经乙方书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
　　3.乙方未经甲方同意不应自行雇佣未经甲方书面同意的第三方更换或拆卸配件。更换配件....

　　委托方(简称甲方)：
　　被委托方(简称乙方)：
　　甲方现有住房/会所/写字楼壹套，委托________________ 进行室内装修设计并施工。按照《中华人民共和国合同法》和建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
　　一、 工程概况
　　1.工程名称：家庭装修
　　2.工程地点：
　　3.工程内容：以报价表所列项目为准
　　4.工程施工方式：a.单包工 b.包工包辅料 c.包工包料
　　5.工程工期：工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工

　　甲方:____________
　　乙方：____________
　　根据国家有关运输规定，经双方友好协商，本着友好合作、互惠互利、公平公正的原则，特订立本合同，以便双方共同遵守。
　　一、乙方自愿承包甲方产品发货运输业务，垫付1个月运费。
　　二、甲方出厂的产品承包给乙方独家运输，乙方提供运输发票结算，由甲方及时提供对方的开票资料。
　　三、运价及结算
　　1、乙方承运货物的运价必须相对市场行情更加优惠，按运输里程分别定价如下
　　2、运费结算：所有运费由乙方先行垫付，每2个月向甲方结算一次
　　3、若是承兑汇票由甲方贴息。

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际施工情况，在乙方承诺满足本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。
　　一、工程项目：
　　维修工程
　　二、承包范围：
　　甲方现场确认的所含工程量，具体见合同清单。
　　三、承包方式及工作内容：
　　本工程采取包工包料的承包方式，乙方承包甲方现场确认的所含工程量；

　　签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
　　甲
　　经
　　－－双方协商，签订本合同，共同信守。
　　乙
　　┌─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐
　　│品（材料）│规格、型号│单位│数量│单价│金额│交货日期│超欠幅度％│
　　│名
　　│

　　甲方：___________
　　乙方：___________
　　甲方______与乙方______于___年___月___日签订了《______合同》，原合同有效期至___年___月___日，现因________致使原合同无法继续履行，现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
　　1、原《______合同》自___年___月___日解除，自解除之日起，原合同中约定的双方权利义务终止;
　　2、甲方应将乙方已交纳未发生的______费______元于本解除合同协议书生效时退还乙方;
　　3、甲方应将乙方已交纳的______元保证金于本解除合同协议书生效时退还乙方;
　　4、本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原《______合同》解除，双方互不承担违约责任;
　　5、本协议一式2份，甲乙双方各执....